新疆巴里坤民用机场工程航站区及附属配套工程设计施工总承包（EPC）招标公告
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
新疆巴里坤民用机场工程航站区及附属配套工程设计施工总承包（EPC）招标公
告
（招标编号：Z1101000266002075001）
项目所在地区：新疆维吾尔自治区,哈密地区,巴里坤哈萨克自治县
一、招标条件
本新疆巴里坤民用机场工程航站区及附属配套工程设计施工总承包（EPC）已由项目审
批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金中央预算资金30%，民航发展资金50%，
地方配套20%，招标人为巴里坤蒲辉城市建设投资经营有限公司。本项目已具备招标条件，
现招标方式为公开招标。
二、项目概况和招标范围
规模：本项目建设地点位于新疆哈密市巴里坤县大河镇，航站区及附属配套工程设计施
工总承包（EPC）工程建筑总面积约15737.71平方米，其中新建航站楼建筑面积约4037平
方米；投资额约18000万元。
范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：
(001)新疆巴里坤民用机场工程航站区及附属配套工程设计施工总承包（EPC）;
三、投标人资格要求
(001新疆巴里坤民用机场工程航站区及附属配套工程设计施工总承包（EPC）)的投标
人资格能力要求：3.1.投标人必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业；
3.2.资质要求：投标人应当具备下列资质条件：
（1）设计资质要求：须具备综合类设计甲级资质或建筑行业设计乙级及以上资质或建筑行
业建筑工程设计乙级及以上资质；
（2）施工资质要求：须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质；
（3）安全生产许可证要求：须具备有效的安全生产许可证（如为联合体投标，施工单位具
备）
（4）自治区外建筑企业应按照《关于进一步推动自治区建筑市场统一开放的通知》新建建
〔2018〕10号）要求，提供有效的信息报送手续（若为联合体投标，联合体各方需满足要
求）
3.3.人员资格要求
3.3.1工程总承包项目经理资格要求：具有注册一级建筑师或一级注册建造师（建筑工程专
业）工程总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、
施工项目负责人；拟派本项目总承包项目经理可以兼任本项目施工负责人，但不能兼任本项
目设计负责人。拟派的总承包项目经理若是一级注册建造师，须同时具有建设行政主管部门
颁发的施工安全生产考核证（B证）
3.3.2设计负责人要求：具有一级注册建筑师或一级注册结构工程师且具有高级工程师职称
（相关专业）
3.3.3施工负责人资格要求：具有一级注册建造师（建筑工程专业）本单位注册且无在建
项目，同时具有建设行政主管部门颁发的施工安全生产考核证（B证）
注：1）根据中华人民共和国住房和城乡建设部办发的《住房和城乡建设部办公厅关于全
面实行一级建造师电子注册证书的通知》建办市[2021]40号）相关规定，一级建造师注册
证书须为电子证书且经建造师本人在个人签名处手写签名，否则该建造师证书将被视为无
效。
3.4.投标人业绩要求：
投标人业绩要求满足以下其一即可：
1）工程总承包业绩：投标人近五年（2017年12月28日至2022年12月27日）已完成的
类似公共建筑工程业绩不得少于1项（类似公共建筑工程业绩是指：单项合同建筑面积不少
于1万平米（含）或单标段施工合同额不低于1亿元（含1亿元）公共建筑工程总承包业绩）
须附中标通知书或发包通知书、合同及工程接收证书或工程竣工验收证书或工程竣工验收
表，日期以工程接收证书或工程竣工验收证书或工程竣工验收表签署日期为准。
2）施工总承包业绩要求：投标人近五年（2017年12月28日至2022年12月27日）已完
成的类似公共建筑工程业绩不得少于1项（类似公共建筑工程业绩是指：单项合同建筑面积
不少于1万平米（含）或单标段施工合同额不低于1亿元（含1亿元）公共建筑工程施工业
绩）须附中标通知书或发包通知书、合同及工程接收证书或工程竣工验收证书或工程竣工
验收表，日期以工程接收证书或工程竣工验收证书或工程竣工验收表签署日期为准。
3）设计业绩要求：投标人近五年（2017年12月28日至2022年12月27日）已完成的类
似公共建筑工程设计业绩不得少于1项（类似公共建筑工程业绩是指：单项合同建筑面积不
少于1万平米（含）或单项设计合同额不低于300万元（含300万元）的公共建筑工程设计
业绩）须提供中标通知书（或发包通知书）及设计合同，日期以设计合同签订日期或施工
图审查批复文件日期为准。
3.5.工程总承包项目经理类似业绩要求：近五年（2017年12月28日至2022年12月27
日）以施工负责人或设计负责人或工程总承包项目经理身份，完成的类似公共建筑工程业
绩不得少于1项（类似公共建筑工程业绩是指：单项合同建筑面积不少于1万平米（含）或
单标段施工合同额不低于1亿元（含1亿元）公共建筑工程总承包业绩或单项设计合同额不
低于300万元含300万元）公共建筑工程设计业绩）业绩资料①如提供工程总承包项
目经理或施工负责人身份的业绩，需提供业绩材料中标通知书（或发包通知书）合同及工
程接收证书或工程竣工验收证书或工程竣工验收意见表，日期以工程接收证书或工程竣工验
收证书或工程竣工验收意见表签署日期为准。②如提供设计负责人身份业绩，须提供中标通
知书（或发包通知书）及设计合同，日期以设计合同签订日期或施工图审查批复文件日期为
准。③以上提供的证明材料须反映出施工负责人或设计负责人或工程总承包项目经理的姓名
及身份，须附资料详见招标文件第八章投标文件格式对应内容）
3.6.财务要求：近三年（指2019年度、2020年度、2021年度）经会计师事务所或审计机构
审计的财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、损益表和财务报表附注（如为联合
体，联合体各方需满足财务要求）
3.7.其他人员要求：1）施工项目班子管理成员（施工负责人、技术负责人、施工员、安全
员、质量（检）员等）须为本单位人员且均无在建项目（提供项目班子成员无在建项目承诺
书）安全员须具备有效的建设行政主管部门颁发的施工安全生产考核证（C证）须附资料
详见招标文件第八章投标文件格式对应内容。2）设计项目班子管理成员（专业配备齐全，
主要有建筑、结构、设备、电气等专业设计人员，均为本单位人员且均须具有建筑工程中级
及以上职称或设计相关注册类资格证书。提供项目班子成员相关专业职称证书或注册类证
书，满足本项目设计要求，须附资料详见招标文件第八章投标文件格式对应内容。
3.8.本次招标接受联合体投标。但应满足下列要求：①联合体投标成员不得超过2个，联
合体施工单位为牵头人，工程总承包项目经理应由联合体牵头单位派员担任。联合体各成员
应按本招标文件提供的示范文本签订联合体协议书，须在协议书中明确联合体成员各自承担
的工作范围所对应责任和权利，由联合体牵头人具体负责本项目招投标过程中有关手续的办
理。②联合体组成应共同遵守国家相关法律法规对联合体投标的规定。③联合体各方不得再
以自己名义单独或加入其他联合体在本招标项目中参加投标。④联合体成员若为自治区外建
筑企业，应按照《关于进一步推动自治区建筑市场统一开放的通知》新建建〔2018〕10
号）要求，提供有效的信息报送手续。
3.9.信誉要求：
（1）投标人近三年无不良行为记录，企业不良行为记录主要是指：
①近三年，投标人在工程建设过程中因违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准
和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构査实和行政处罚，
形成的不良行为记录证明。②投标人因违反工程质量、安全生产管理规定或因串通投标、
弄虚作假骗取中标、转包、以他人名义投标或违反分包等违法、违规行为，正在接受行政主
管部门立案调査的或处罚期未满情形的，否则投标将被拒绝。投标人提供近三年无不良行为
记录的证明承诺，并加盖单位公章。
（2）被"信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大
税收违
法案件当事人名单（搜索栏输入单位全称-点击总公司-截图）的投标人不得参加本次投标。
注：需提供査询结果网页截图，截图须体现时间，截图时间在本项目公告发布日期之后。
（3）被“国家企业信用信息公示系统”http://www.gsxt.gov.cn/index.html）列入经
营异
常名录信息和列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息记录，否则不得参加本次投标。
注：需提供査询结果网页截图，截图须体现时间，截图时间在本项目公告发布日期之后。
（4）投标人及其法定代表人、工程总承包项目经理、施工负责人、设计负责人如在“中国
裁判文书网”(http://wenshu.court.gov.cn/)查询出有贪污贿赂犯罪记录的，不得参加本
次投标。查询内容及方法如下：①查询单位：高级检索-全文检索框输入单位全称-案由选
择“刑事案由-贪污贿赂罪”-检索；②查询法人、工程总承包项目经理、施工负责人、设计
负责人：以单位查询记录为已选条件，再次在高级检索-全文检索框分别输入法人、工程总
承包项目经理、施工负责人、设计负责人全名-检索。单位犯罪自人民法院判决、裁定生效
之日起计算；个人犯罪自刑罚执行完毕之日起至开标之前，计算行贿犯罪档案査询期限）
注：需提供査询结果网页截图，截图须体现时间，截图时间在本项目公告发布日期之后。若
是联合体投标，联合体各方均须满足上述要求。
3.10.其他要求：
（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投
标。
（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或
者未划分标段的同一招标项目投标。
（3）违反前两款规定的，相关投标均无效。
（4）本项目类似业绩是指：项目规模、结构类型、使用功能相似。
（5）如出现虚假材料，则投标文件无效，投标人自动失去投标资格。;
本项目允许联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间：从2022年12月01日10时00分到2022年12月28日10时59分
获取方式：线上领取(新疆公共资源交易网上下载招标文件)
五、投标文件的递交
递交截止时间：2022年12月28日11时00分
递交方式：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街益民大厦5楼（自治区公共资源交易中心）纸质
文件递交
六、开标时间及地点
开标时间：2022年12月28日11时00分
开标地点：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街益民大厦5楼（自治区公共资源交易中心）
七、其他
新疆巴里坤民用机场工程航站区及附属配套工程设计施工总承包（EPC）招标公告
1.招标条件
本招标项目新疆巴里坤民用机场工程已由民航新疆管理局以关于新疆巴里坤民用机场工程
初步设计及概算的批复（新管局函【2022】145号）批准建设，建设单位为巴里坤蒲辉城市
建设投资经营有限公司，建设资金来自中央预算资金、民航发展基金及地方配套，项目出资
比例为中央预算资金30%，民航发展资金50%，地方配套资金20%。项目已具备招标条件，
对该项目的航站区及附属配套工程设计施工总承包（EPC）进行公开招标，特邀请满足资格
条件的潜在投标人参加投标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况：本项目建设地点位于新疆哈密市巴里坤县大河镇，航站区及附属配套工程设
计施工总承包（EPC）工程建筑总面积约15737.71平方米，其中新建航站楼建筑面积约
4037平方米；投资额约18000万元。
2.1.1建设地点：新疆-哈密市-巴里坤县大河镇。
2.1.2建设规模：建筑总面积约15737.71㎡平方米。
2.1.3总投资额：18000万元。
2.1.4总承包计划工期：791日历天(具体以合同约定工期为准）
2.1.5标段划分：本项目划分为一个标段。
2.1.6设计要求的质量标准：合格。即满足国家及民航现行的建筑工程设计标准、设计规范
（规程）及设计文件编制深度要求，并满足本招标文件、合同及招标人要求。
2.1.7施工要求的质量标准：合格。即符合国家、民航行业质量验收合格标准。
2.2本期工程总承包内容：
本次工程总承包内容为新疆巴里坤民用机场工程航站区及附属配套工程初步设计范围内的
所有内容（不含民航弱电工程、油库区工程，含火灾报警及消防联动系统）包括航站区总建
筑面积15737.71㎡（公安业务用房、机场油库区）其中：航站楼工程（建筑面积4037㎡，
不包含民航专业工艺设备工程、民航弱电工程）货运区工程（地上一层，建筑面积
299.81㎡，不包含货运安检设备工程及信息管理系统、民航弱电工程）航管楼及塔台（航
管楼为地上二层，塔台为地上七层，管制室采用轻型钢屋盖结构，建筑面积859㎡，不包含
航管工艺、UPS、民航弱电工程）供电工程（中心变电站为地上一层，建筑面积993㎡，包
括：中心变电站设备、场区供电及照明，不包括助航灯光调光设备及助航灯光监控系统、民
航弱电工程）供水工程（供水站为地下一层加地上一层，建筑面积437㎡，包括：生活水
池2座、消防水池2座及场区生活供水管网、消防管网）雨水、污水及污物处理工程（垃
圾分拣间为地上一层，建筑面积50㎡、包括：污水管网、蓄渗池等）消防救援工程（消防
救援中心为地上二层，建筑面积2500㎡，包括：消防站训练场3000㎡、消防救援及应急救
护设施设备）供热工程（换热站为地上一层，建筑面积198.90㎡，包括：供暖管网）综
合业务用房（地上三层，建筑面积1534㎡）综合服务用房（地上三层，建筑面积2181㎡）
道口管理用房（地上一层，建筑面积220㎡）公安用房（地上一层，建筑面积96㎡）门
卫室（地上一层，建筑面积29㎡）机务场务用房及特种车库（地上一层，建筑面积2010
㎡）及航站区总图工程(包括：土方工程、工作区道路（不含油库区道路）中心广场、停车
场、人行道、绿化及景观、综合管沟、围界及大门)东、西导航台变电站工程（建筑面积：94
㎡，不含供电线路）等施工内容。
2.3招标范围：新疆巴里坤民用机场工程航站区及附属配套工程初步设计范围内的所有内容
（不含民航弱电工程、油库区工程，含火灾报警及消防联动系统）招标为“交钥匙”工程。
如在初步设计图纸中发现漏项、设备数量不足、做法不明确及图中标明要求须二次深化设计
的，由承包人进行细化设计，所有费用均含在本次投标报价中，发包人不再另行支付。
2.3.1.航站区及附属配套工程设计范围：包括航站区及附属配套工程建筑结构、内外装饰工
程、工艺设备、暖通、电气、给排水消防、火灾报警及消防联动系统、航站区总图工程；航
站楼及总图范围内管沟、管线相关BIM设计；航站楼内外装深化设计；机电安装深化设计；
竣工图编制。设计协调工作包括但不限于航站区各单体建筑建筑风格、水暖电通信消防管网、
道路的总体协调工作；
根据发包人要求配合设计资料归档（含向发包人、项目所在地档案馆归档）以及技术咨询、
后期技术服务；配合工艺设备工程的图纸调整及完善、配合办理各阶段政府及驻现场单位沟
通和相关审批手续；配合发包人开展与本项目有关的调研、科研及评奖；依据国家相关法律、
法规、标准、规范和行业的相关规定、规范以满足后期使用要求，并完成该项目的施工图设
计以及施工全过程直至行业验收合格的设计服务工作等（弱电工程不在本次招标范围内）
2.3.2航站区及附属配套工程施工范围：施工设计图所包括的全部工程施工内容；包括不限
于工程量清单编制、施工图预算编制、施工期间、维护期间、运行期间因实际需要，而在施
工设计图外，根据相关规范、规定增设的临时措施、保障运行措施等所有内容。
2.3.3设备采购范围：航站区工程初步设计范围内设备采购，包括但不限于：①设备和材料
（包括专用工具、备品备件）的采购、运输、装卸、保管、安装、调试、试验和考核；②对采购的设
备的管理、监造、催交、装卸、保管、安装、调试、试验、清洗、吹扫、性能考核等相关工
作；③技术服务、技术指导、技术培训、技术资料、所有图纸、操作说明的提供、开车保运
等服务（费用已包含在合同总价内）④执行合同过程中发现的任何漏项和短缺，在招标文
件中并未列入且确实是承包人工作、供货范围中应该有的，并且是满足合同技术对本项目的
性能保证值要求所必须的全部的设备、材料、技术资料、专用工具、备品备件、技术服务、
技术指导、技术培训、运行及维护手册编制等；配合工艺设备工程的安装所有施工内容。
3.投标人资格要求
3.1.投标人必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业；
3.2.资质要求：投标人应当具备下列资质条件：
（1）设计资质要求：须具备综合类设计甲级资质或建筑行业设计乙级及以上资质或建筑行
业建筑工程设计乙级及以上资质；
（2）施工资质要求：须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质；
（3）安全生产许可证要求：须具备有效的安全生产许可证（如为联合体投标，施工单位具
备）
（4）自治区外建筑企业应按照《关于进一步推动自治区建筑市场统一开放的通知》新建建
〔2018〕10号）要求，提供有效的信息报送手续（若为联合体投标，联合体各方需满足要
求）
3.3.人员资格要求
3.3.1工程总承包项目经理资格要求：具有注册一级建筑师或一级注册建造师（建筑工程专
业）工程总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、
施工项目负责人；拟派本项目总承包项目经理可以兼任本项目施工负责人，但不能兼任本项
目设计负责人。拟派的总承包项目经理若是一级注册建造师，须同时具有建设行政主管部门
颁发的施工安全生产考核证（B证）
3.3.2设计负责人要求：具有一级注册建筑师或一级注册结构工程师且具有高级工程师职称
（相关专业）
3.3.3施工负责人资格要求：具有一级注册建造师（建筑工程专业）本单位注册且无在建
项目，同时具有建设行政主管部门颁发的施工安全生产考核证（B证）
注：1）根据中华人民共和国住房和城乡建设部办发的《住房和城乡建设部办公厅关于全
面实行一级建造师电子注册证书的通知》建办市[2021]40号）相关规定，一级建造师注册
证书须为电子证书且经建造师本人在个人签名处手写签名，否则该建造师证书将被视为无
效。
3.4.投标人业绩要求：
投标人业绩要求满足以下其一即可：
1）工程总承包业绩：投标人近五年（2017年12月28日至2022年12月27日）已完成的
类似公共建筑工程业绩不得少于1项（类似公共建筑工程业绩是指：单项合同建筑面积不少
于1万平米（含）或单标段施工合同额不低于1亿元（含1亿元）公共建筑工程总承包业绩）
须附中标通知书或发包通知书、合同及工程接收证书或工程竣工验收证书或工程竣工验收
表，日期以工程接收证书或工程竣工验收证书或工程竣工验收表签署日期为准。
2）施工总承包业绩要求：投标人近五年（2017年12月28日至2022年12月27日）已完
成的类似公共建筑工程业绩不得少于1项（类似公共建筑工程业绩是指：单项合同建筑面积
不少于1万平米（含）或单标段施工合同额不低于1亿元（含1亿元）公共建筑工程施工业
绩）须附中标通知书或发包通知书、合同及工程接收证书或工程竣工验收证书或工程竣工
验收表，日期以工程接收证书或工程竣工验收证书或工程竣工验收表签署日期为准。
3）设计业绩要求：投标人近五年（2017年12月28日至2022年12月27日）已完成的类
似公共建筑工程设计业绩不得少于1项（类似公共建筑工程业绩是指：单项合同建筑面积不
少于1万平米（含）或单项设计合同额不低于300万元（含300万元）的公共建筑工程设计
业绩）须提供中标通知书（或发包通知书）及设计合同，日期以设计合同签订日期或施工
图审查批复文件日期为准。
3.5.工程总承包项目经理类似业绩要求：近五年（2017年12月28日至2022年12月27
日）以施工负责人或设计负责人或工程总承包项目经理身份，完成的类似公共建筑工程业
绩不得少于1项（类似公共建筑工程业绩是指：单项合同建筑面积不少于1万平米（含）或
单标段施工合同额不低于1亿元（含1亿元）公共建筑工程总承包业绩或单项设计合同额不
低于300万元含300万元）公共建筑工程设计业绩）业绩资料①如提供工程总承包项
目经理或施工负责人身份的业绩，需提供业绩材料中标通知书（或发包通知书）合同及工
程接收证书或工程竣工验收证书或工程竣工验收意见表，日期以工程接收证书或工程竣工验
收证书或工程竣工验收意见表签署日期为准。②如提供设计负责人身份业绩，须提供中标通
知书（或发包通知书）及设计合同，日期以设计合同签订日期或施工图审查批复文件日期为
准。③以上提供的证明材料须反映出施工负责人或设计负责人或工程总承包项目经理的姓名
及身份，须附资料详见招标文件第八章投标文件格式对应内容）
3.6.财务要求：近三年（指2019年度、2020年度、2021年度）经会计师事务所或审计机构
审计的财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、损益表和财务报表附注（如为联合
体，联合体各方需满足财务要求）
3.7.其他人员要求：1）施工项目班子管理成员（施工负责人、技术负责人、施工员、安全
员、质量（检）员等）须为本单位人员且均无在建项目（提供项目班子成员无在建项目承诺
书）安全员须具备有效的建设行政主管部门颁发的施工安全生产考核证（C证）须附资料
详见招标文件第八章投标文件格式对应内容。2）设计项目班子管理成员（专业配备齐全，
主要有建筑、结构、设备、电气等专业设计人员，均为本单位人员且均须具有建筑工程中级
及以上职称或设计相关注册类资格证书。提供项目班子成员相关专业职称证书或注册类证
书，满足本项目设计要求，须附资料详见招标文件第八章投标文件格式对应内容。
3.8.本次招标接受联合体投标。但应满足下列要求：①联合体投标成员不得超过2个，联
合体施工单位为牵头人，工程总承包项目经理应由联合体牵头单位派员担任。联合体各成员
应按本招标文件提供的示范文本签订联合体协议书，须在协议书中明确联合体成员各自承担
的工作范围所对应责任和权利，由联合体牵头人具体负责本项目招投标过程中有关手续的办
理。②联合体组成应共同遵守国家相关法律法规对联合体投标的规定。③联合体各方不得再
以自己名义单独或加入其他联合体在本招标项目中参加投标。④联合体成员若为自治区外建
筑企业，应按照《关于进一步推动自治区建筑市场统一开放的通知》新建建〔2018〕10
号）要求，提供有效的信息报送手续。
3.9.信誉要求：
（1）投标人近三年无不良行为记录，企业不良行为记录主要是指：
①近三年，投标人在工程建设过程中因违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准
和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构査实和行政处罚，
形成的不良行为记录证明。②投标人因违反工程质量、安全生产管理规定或因串通投标、
弄虚作假骗取中标、转包、以他人名义投标或违反分包等违法、违规行为，正在接受行政主
管部门立案调査的或处罚期未满情形的，否则投标将被拒绝。投标人提供近三年无不良行为
记录的证明承诺，并加盖单位公章。
（2）被"信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大
税收违
法案件当事人名单（搜索栏输入单位全称-点击总公司-截图）的投标人不得参加本次投标。
注：需提供査询结果网页截图，截图须体现时间，截图时间在本项目公告发布日期之后。
（3）被“国家企业信用信息公示系统”http://www.gsxt.gov.cn/index.html）列入经
营异
常名录信息和列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息记录，否则不得参加本次投标。
注：需提供査询结果网页截图，截图须体现时间，截图时间在本项目公告发布日期之后。
（4）投标人及其法定代表人、工程总承包项目经理、施工负责人、设计负责人如在“中国
裁判文书网”(http://wenshu.court.gov.cn/)查询出有贪污贿赂犯罪记录的，不得参加本
次投标。查询内容及方法如下：①查询单位：高级检索-全文检索框输入单位全称-案由选
择“刑事案由-贪污贿赂罪”-检索；②查询法人、工程总承包项目经理、施工负责人、设计
负责人：以单位查询记录为已选条件，再次在高级检索-全文检索框分别输入法人、工程总
承包项目经理、施工负责人、设计负责人全名-检索。单位犯罪自人民法院判决、裁定生效
之日起计算；个人犯罪自刑罚执行完毕之日起至开标之前，计算行贿犯罪档案査询期限）
注：需提供査询结果网页截图，截图须体现时间，截图时间在本项目公告发布日期之后。若
是联合体投标，联合体各方均须满足上述要求。
3.10.其他要求：
（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投
标。
（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或
者未划分标段的同一招标项目投标。
（3）违反前两款规定的，相关投标均无效。
（4）本项目类似业绩是指：项目规模、结构类型、使用功能相似。
（5）如出现虚假材料，则投标文件无效，投标人自动失去投标资格。
4.招标文件的获取
4.1招标文件获取时间为：2022年12月1日10时00分至2022年12月28日10时59分
4.2招标文件获取方式：线上领取(新疆公共资源交易网上下载招标文件)。
5.投标截止时间
5.1投标截止时间为：2022年12月28日11时00分（北京时间）
6.资格审查
本次招标采用资格后审。
7.评标方法
本次招标的评标标准和方法：综合评估法。新疆维吾尔自治区房屋建筑和市政基础项目工
程总承包招标投标暂行规定（试行）新建规【2021】7号。
8.发布公告的媒介
本次招标公告同时在自治区公共资源交易网、中国招标投标公共服务平台上发布。
9.招投标监督管理部门及电话
自治区住房和城乡建设厅联系电话：0991-8837425
10.联系方式
招标人：巴里坤蒲辉城市建设投资经营有限公司
地址：新疆哈密市巴里坤县天山路121号
联系人：甘先生陈先生
电话：登录即可免费查看、13899850182
招标代理机构：中国民航工程咨询有限公司
办公地址：北京首都机场二纬路中国服务大厦C区三层（驻疆办公地址：乌鲁木齐国际机
场改扩建工程指挥部三楼319室）
联系人：登录即可免费查看
电话：15509947901、登录即可免费查看
账户：中国民航工程咨询有限公司
开户行：中国工商银行北京空港支行
银行帐号：0200300019100000260
八、监督部门
本招标项目的监督部门为自治区住房和城乡建设厅。
九、联系方式
招标人：巴里坤蒲辉城市建设投资经营有限公司
地址：新疆哈密市巴里坤县天山路121号
联系人：甘先生、陈先生
电话：登录即可免费查看
电子邮件：/
招标代理机构：中国民航工程咨询有限公司
地址：北京首都机场二纬路中国服务大厦C区三层（驻疆办公地址：乌鲁木齐国际
机场改扩建工程指挥部三楼319室）
联系人：马驰、姚海燕、李婵
电话：登录即可免费查看
电子邮件：mhgcxjxmb@163.com
招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）
招标人或其招标代理机构：（盖章）
告
（招标编号：Z1101000266002075001）
项目所在地区：新疆维吾尔自治区,哈密地区,巴里坤哈萨克自治县
一、招标条件
本新疆巴里坤民用机场工程航站区及附属配套工程设计施工总承包（EPC）已由项目审
批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金中央预算资金30%，民航发展资金50%，
地方配套20%，招标人为巴里坤蒲辉城市建设投资经营有限公司。本项目已具备招标条件，
现招标方式为公开招标。
二、项目概况和招标范围
规模：本项目建设地点位于新疆哈密市巴里坤县大河镇，航站区及附属配套工程设计施
工总承包（EPC）工程建筑总面积约15737.71平方米，其中新建航站楼建筑面积约4037平
方米；投资额约18000万元。
范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：
(001)新疆巴里坤民用机场工程航站区及附属配套工程设计施工总承包（EPC）;
三、投标人资格要求
(001新疆巴里坤民用机场工程航站区及附属配套工程设计施工总承包（EPC）)的投标
人资格能力要求：3.1.投标人必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业；
3.2.资质要求：投标人应当具备下列资质条件：
（1）设计资质要求：须具备综合类设计甲级资质或建筑行业设计乙级及以上资质或建筑行
业建筑工程设计乙级及以上资质；
（2）施工资质要求：须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质；
（3）安全生产许可证要求：须具备有效的安全生产许可证（如为联合体投标，施工单位具
备）
（4）自治区外建筑企业应按照《关于进一步推动自治区建筑市场统一开放的通知》新建建
〔2018〕10号）要求，提供有效的信息报送手续（若为联合体投标，联合体各方需满足要
求）
3.3.人员资格要求
3.3.1工程总承包项目经理资格要求：具有注册一级建筑师或一级注册建造师（建筑工程专
业）工程总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、
施工项目负责人；拟派本项目总承包项目经理可以兼任本项目施工负责人，但不能兼任本项
目设计负责人。拟派的总承包项目经理若是一级注册建造师，须同时具有建设行政主管部门
颁发的施工安全生产考核证（B证）
3.3.2设计负责人要求：具有一级注册建筑师或一级注册结构工程师且具有高级工程师职称
（相关专业）
3.3.3施工负责人资格要求：具有一级注册建造师（建筑工程专业）本单位注册且无在建
项目，同时具有建设行政主管部门颁发的施工安全生产考核证（B证）
注：1）根据中华人民共和国住房和城乡建设部办发的《住房和城乡建设部办公厅关于全
面实行一级建造师电子注册证书的通知》建办市[2021]40号）相关规定，一级建造师注册
证书须为电子证书且经建造师本人在个人签名处手写签名，否则该建造师证书将被视为无
效。
3.4.投标人业绩要求：
投标人业绩要求满足以下其一即可：
1）工程总承包业绩：投标人近五年（2017年12月28日至2022年12月27日）已完成的
类似公共建筑工程业绩不得少于1项（类似公共建筑工程业绩是指：单项合同建筑面积不少
于1万平米（含）或单标段施工合同额不低于1亿元（含1亿元）公共建筑工程总承包业绩）
须附中标通知书或发包通知书、合同及工程接收证书或工程竣工验收证书或工程竣工验收
表，日期以工程接收证书或工程竣工验收证书或工程竣工验收表签署日期为准。
2）施工总承包业绩要求：投标人近五年（2017年12月28日至2022年12月27日）已完
成的类似公共建筑工程业绩不得少于1项（类似公共建筑工程业绩是指：单项合同建筑面积
不少于1万平米（含）或单标段施工合同额不低于1亿元（含1亿元）公共建筑工程施工业
绩）须附中标通知书或发包通知书、合同及工程接收证书或工程竣工验收证书或工程竣工
验收表，日期以工程接收证书或工程竣工验收证书或工程竣工验收表签署日期为准。
3）设计业绩要求：投标人近五年（2017年12月28日至2022年12月27日）已完成的类
似公共建筑工程设计业绩不得少于1项（类似公共建筑工程业绩是指：单项合同建筑面积不
少于1万平米（含）或单项设计合同额不低于300万元（含300万元）的公共建筑工程设计
业绩）须提供中标通知书（或发包通知书）及设计合同，日期以设计合同签订日期或施工
图审查批复文件日期为准。
3.5.工程总承包项目经理类似业绩要求：近五年（2017年12月28日至2022年12月27
日）以施工负责人或设计负责人或工程总承包项目经理身份，完成的类似公共建筑工程业
绩不得少于1项（类似公共建筑工程业绩是指：单项合同建筑面积不少于1万平米（含）或
单标段施工合同额不低于1亿元（含1亿元）公共建筑工程总承包业绩或单项设计合同额不
低于300万元含300万元）公共建筑工程设计业绩）业绩资料①如提供工程总承包项
目经理或施工负责人身份的业绩，需提供业绩材料中标通知书（或发包通知书）合同及工
程接收证书或工程竣工验收证书或工程竣工验收意见表，日期以工程接收证书或工程竣工验
收证书或工程竣工验收意见表签署日期为准。②如提供设计负责人身份业绩，须提供中标通
知书（或发包通知书）及设计合同，日期以设计合同签订日期或施工图审查批复文件日期为
准。③以上提供的证明材料须反映出施工负责人或设计负责人或工程总承包项目经理的姓名
及身份，须附资料详见招标文件第八章投标文件格式对应内容）
3.6.财务要求：近三年（指2019年度、2020年度、2021年度）经会计师事务所或审计机构
审计的财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、损益表和财务报表附注（如为联合
体，联合体各方需满足财务要求）
3.7.其他人员要求：1）施工项目班子管理成员（施工负责人、技术负责人、施工员、安全
员、质量（检）员等）须为本单位人员且均无在建项目（提供项目班子成员无在建项目承诺
书）安全员须具备有效的建设行政主管部门颁发的施工安全生产考核证（C证）须附资料
详见招标文件第八章投标文件格式对应内容。2）设计项目班子管理成员（专业配备齐全，
主要有建筑、结构、设备、电气等专业设计人员，均为本单位人员且均须具有建筑工程中级
及以上职称或设计相关注册类资格证书。提供项目班子成员相关专业职称证书或注册类证
书，满足本项目设计要求，须附资料详见招标文件第八章投标文件格式对应内容。
3.8.本次招标接受联合体投标。但应满足下列要求：①联合体投标成员不得超过2个，联
合体施工单位为牵头人，工程总承包项目经理应由联合体牵头单位派员担任。联合体各成员
应按本招标文件提供的示范文本签订联合体协议书，须在协议书中明确联合体成员各自承担
的工作范围所对应责任和权利，由联合体牵头人具体负责本项目招投标过程中有关手续的办
理。②联合体组成应共同遵守国家相关法律法规对联合体投标的规定。③联合体各方不得再
以自己名义单独或加入其他联合体在本招标项目中参加投标。④联合体成员若为自治区外建
筑企业，应按照《关于进一步推动自治区建筑市场统一开放的通知》新建建〔2018〕10
号）要求，提供有效的信息报送手续。
3.9.信誉要求：
（1）投标人近三年无不良行为记录，企业不良行为记录主要是指：
①近三年，投标人在工程建设过程中因违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准
和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构査实和行政处罚，
形成的不良行为记录证明。②投标人因违反工程质量、安全生产管理规定或因串通投标、
弄虚作假骗取中标、转包、以他人名义投标或违反分包等违法、违规行为，正在接受行政主
管部门立案调査的或处罚期未满情形的，否则投标将被拒绝。投标人提供近三年无不良行为
记录的证明承诺，并加盖单位公章。
（2）被"信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大
税收违
法案件当事人名单（搜索栏输入单位全称-点击总公司-截图）的投标人不得参加本次投标。
注：需提供査询结果网页截图，截图须体现时间，截图时间在本项目公告发布日期之后。
（3）被“国家企业信用信息公示系统”http://www.gsxt.gov.cn/index.html）列入经
营异
常名录信息和列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息记录，否则不得参加本次投标。
注：需提供査询结果网页截图，截图须体现时间，截图时间在本项目公告发布日期之后。
（4）投标人及其法定代表人、工程总承包项目经理、施工负责人、设计负责人如在“中国
裁判文书网”(http://wenshu.court.gov.cn/)查询出有贪污贿赂犯罪记录的，不得参加本
次投标。查询内容及方法如下：①查询单位：高级检索-全文检索框输入单位全称-案由选
择“刑事案由-贪污贿赂罪”-检索；②查询法人、工程总承包项目经理、施工负责人、设计
负责人：以单位查询记录为已选条件，再次在高级检索-全文检索框分别输入法人、工程总
承包项目经理、施工负责人、设计负责人全名-检索。单位犯罪自人民法院判决、裁定生效
之日起计算；个人犯罪自刑罚执行完毕之日起至开标之前，计算行贿犯罪档案査询期限）
注：需提供査询结果网页截图，截图须体现时间，截图时间在本项目公告发布日期之后。若
是联合体投标，联合体各方均须满足上述要求。
3.10.其他要求：
（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投
标。
（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或
者未划分标段的同一招标项目投标。
（3）违反前两款规定的，相关投标均无效。
（4）本项目类似业绩是指：项目规模、结构类型、使用功能相似。
（5）如出现虚假材料，则投标文件无效，投标人自动失去投标资格。;
本项目允许联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间：从2022年12月01日10时00分到2022年12月28日10时59分
获取方式：线上领取(新疆公共资源交易网上下载招标文件)
五、投标文件的递交
递交截止时间：2022年12月28日11时00分
递交方式：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街益民大厦5楼（自治区公共资源交易中心）纸质
文件递交
六、开标时间及地点
开标时间：2022年12月28日11时00分
开标地点：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街益民大厦5楼（自治区公共资源交易中心）
七、其他
新疆巴里坤民用机场工程航站区及附属配套工程设计施工总承包（EPC）招标公告
1.招标条件
本招标项目新疆巴里坤民用机场工程已由民航新疆管理局以关于新疆巴里坤民用机场工程
初步设计及概算的批复（新管局函【2022】145号）批准建设，建设单位为巴里坤蒲辉城市
建设投资经营有限公司，建设资金来自中央预算资金、民航发展基金及地方配套，项目出资
比例为中央预算资金30%，民航发展资金50%，地方配套资金20%。项目已具备招标条件，
对该项目的航站区及附属配套工程设计施工总承包（EPC）进行公开招标，特邀请满足资格
条件的潜在投标人参加投标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况：本项目建设地点位于新疆哈密市巴里坤县大河镇，航站区及附属配套工程设
计施工总承包（EPC）工程建筑总面积约15737.71平方米，其中新建航站楼建筑面积约
4037平方米；投资额约18000万元。
2.1.1建设地点：新疆-哈密市-巴里坤县大河镇。
2.1.2建设规模：建筑总面积约15737.71㎡平方米。
2.1.3总投资额：18000万元。
2.1.4总承包计划工期：791日历天(具体以合同约定工期为准）
2.1.5标段划分：本项目划分为一个标段。
2.1.6设计要求的质量标准：合格。即满足国家及民航现行的建筑工程设计标准、设计规范
（规程）及设计文件编制深度要求，并满足本招标文件、合同及招标人要求。
2.1.7施工要求的质量标准：合格。即符合国家、民航行业质量验收合格标准。
2.2本期工程总承包内容：
本次工程总承包内容为新疆巴里坤民用机场工程航站区及附属配套工程初步设计范围内的
所有内容（不含民航弱电工程、油库区工程，含火灾报警及消防联动系统）包括航站区总建
筑面积15737.71㎡（公安业务用房、机场油库区）其中：航站楼工程（建筑面积4037㎡，
不包含民航专业工艺设备工程、民航弱电工程）货运区工程（地上一层，建筑面积
299.81㎡，不包含货运安检设备工程及信息管理系统、民航弱电工程）航管楼及塔台（航
管楼为地上二层，塔台为地上七层，管制室采用轻型钢屋盖结构，建筑面积859㎡，不包含
航管工艺、UPS、民航弱电工程）供电工程（中心变电站为地上一层，建筑面积993㎡，包
括：中心变电站设备、场区供电及照明，不包括助航灯光调光设备及助航灯光监控系统、民
航弱电工程）供水工程（供水站为地下一层加地上一层，建筑面积437㎡，包括：生活水
池2座、消防水池2座及场区生活供水管网、消防管网）雨水、污水及污物处理工程（垃
圾分拣间为地上一层，建筑面积50㎡、包括：污水管网、蓄渗池等）消防救援工程（消防
救援中心为地上二层，建筑面积2500㎡，包括：消防站训练场3000㎡、消防救援及应急救
护设施设备）供热工程（换热站为地上一层，建筑面积198.90㎡，包括：供暖管网）综
合业务用房（地上三层，建筑面积1534㎡）综合服务用房（地上三层，建筑面积2181㎡）
道口管理用房（地上一层，建筑面积220㎡）公安用房（地上一层，建筑面积96㎡）门
卫室（地上一层，建筑面积29㎡）机务场务用房及特种车库（地上一层，建筑面积2010
㎡）及航站区总图工程(包括：土方工程、工作区道路（不含油库区道路）中心广场、停车
场、人行道、绿化及景观、综合管沟、围界及大门)东、西导航台变电站工程（建筑面积：94
㎡，不含供电线路）等施工内容。
2.3招标范围：新疆巴里坤民用机场工程航站区及附属配套工程初步设计范围内的所有内容
（不含民航弱电工程、油库区工程，含火灾报警及消防联动系统）招标为“交钥匙”工程。
如在初步设计图纸中发现漏项、设备数量不足、做法不明确及图中标明要求须二次深化设计
的，由承包人进行细化设计，所有费用均含在本次投标报价中，发包人不再另行支付。
2.3.1.航站区及附属配套工程设计范围：包括航站区及附属配套工程建筑结构、内外装饰工
程、工艺设备、暖通、电气、给排水消防、火灾报警及消防联动系统、航站区总图工程；航
站楼及总图范围内管沟、管线相关BIM设计；航站楼内外装深化设计；机电安装深化设计；
竣工图编制。设计协调工作包括但不限于航站区各单体建筑建筑风格、水暖电通信消防管网、
道路的总体协调工作；
根据发包人要求配合设计资料归档（含向发包人、项目所在地档案馆归档）以及技术咨询、
后期技术服务；配合工艺设备工程的图纸调整及完善、配合办理各阶段政府及驻现场单位沟
通和相关审批手续；配合发包人开展与本项目有关的调研、科研及评奖；依据国家相关法律、
法规、标准、规范和行业的相关规定、规范以满足后期使用要求，并完成该项目的施工图设
计以及施工全过程直至行业验收合格的设计服务工作等（弱电工程不在本次招标范围内）
2.3.2航站区及附属配套工程施工范围：施工设计图所包括的全部工程施工内容；包括不限
于工程量清单编制、施工图预算编制、施工期间、维护期间、运行期间因实际需要，而在施
工设计图外，根据相关规范、规定增设的临时措施、保障运行措施等所有内容。
2.3.3设备采购范围：航站区工程初步设计范围内设备采购，包括但不限于：①设备和材料
（包括专用工具、备品备件）的采购、运输、装卸、保管、安装、调试、试验和考核；②对采购的设
备的管理、监造、催交、装卸、保管、安装、调试、试验、清洗、吹扫、性能考核等相关工
作；③技术服务、技术指导、技术培训、技术资料、所有图纸、操作说明的提供、开车保运
等服务（费用已包含在合同总价内）④执行合同过程中发现的任何漏项和短缺，在招标文
件中并未列入且确实是承包人工作、供货范围中应该有的，并且是满足合同技术对本项目的
性能保证值要求所必须的全部的设备、材料、技术资料、专用工具、备品备件、技术服务、
技术指导、技术培训、运行及维护手册编制等；配合工艺设备工程的安装所有施工内容。
3.投标人资格要求
3.1.投标人必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业；
3.2.资质要求：投标人应当具备下列资质条件：
（1）设计资质要求：须具备综合类设计甲级资质或建筑行业设计乙级及以上资质或建筑行
业建筑工程设计乙级及以上资质；
（2）施工资质要求：须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质；
（3）安全生产许可证要求：须具备有效的安全生产许可证（如为联合体投标，施工单位具
备）
（4）自治区外建筑企业应按照《关于进一步推动自治区建筑市场统一开放的通知》新建建
〔2018〕10号）要求，提供有效的信息报送手续（若为联合体投标，联合体各方需满足要
求）
3.3.人员资格要求
3.3.1工程总承包项目经理资格要求：具有注册一级建筑师或一级注册建造师（建筑工程专
业）工程总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、
施工项目负责人；拟派本项目总承包项目经理可以兼任本项目施工负责人，但不能兼任本项
目设计负责人。拟派的总承包项目经理若是一级注册建造师，须同时具有建设行政主管部门
颁发的施工安全生产考核证（B证）
3.3.2设计负责人要求：具有一级注册建筑师或一级注册结构工程师且具有高级工程师职称
（相关专业）
3.3.3施工负责人资格要求：具有一级注册建造师（建筑工程专业）本单位注册且无在建
项目，同时具有建设行政主管部门颁发的施工安全生产考核证（B证）
注：1）根据中华人民共和国住房和城乡建设部办发的《住房和城乡建设部办公厅关于全
面实行一级建造师电子注册证书的通知》建办市[2021]40号）相关规定，一级建造师注册
证书须为电子证书且经建造师本人在个人签名处手写签名，否则该建造师证书将被视为无
效。
3.4.投标人业绩要求：
投标人业绩要求满足以下其一即可：
1）工程总承包业绩：投标人近五年（2017年12月28日至2022年12月27日）已完成的
类似公共建筑工程业绩不得少于1项（类似公共建筑工程业绩是指：单项合同建筑面积不少
于1万平米（含）或单标段施工合同额不低于1亿元（含1亿元）公共建筑工程总承包业绩）
须附中标通知书或发包通知书、合同及工程接收证书或工程竣工验收证书或工程竣工验收
表，日期以工程接收证书或工程竣工验收证书或工程竣工验收表签署日期为准。
2）施工总承包业绩要求：投标人近五年（2017年12月28日至2022年12月27日）已完
成的类似公共建筑工程业绩不得少于1项（类似公共建筑工程业绩是指：单项合同建筑面积
不少于1万平米（含）或单标段施工合同额不低于1亿元（含1亿元）公共建筑工程施工业
绩）须附中标通知书或发包通知书、合同及工程接收证书或工程竣工验收证书或工程竣工
验收表，日期以工程接收证书或工程竣工验收证书或工程竣工验收表签署日期为准。
3）设计业绩要求：投标人近五年（2017年12月28日至2022年12月27日）已完成的类
似公共建筑工程设计业绩不得少于1项（类似公共建筑工程业绩是指：单项合同建筑面积不
少于1万平米（含）或单项设计合同额不低于300万元（含300万元）的公共建筑工程设计
业绩）须提供中标通知书（或发包通知书）及设计合同，日期以设计合同签订日期或施工
图审查批复文件日期为准。
3.5.工程总承包项目经理类似业绩要求：近五年（2017年12月28日至2022年12月27
日）以施工负责人或设计负责人或工程总承包项目经理身份，完成的类似公共建筑工程业
绩不得少于1项（类似公共建筑工程业绩是指：单项合同建筑面积不少于1万平米（含）或
单标段施工合同额不低于1亿元（含1亿元）公共建筑工程总承包业绩或单项设计合同额不
低于300万元含300万元）公共建筑工程设计业绩）业绩资料①如提供工程总承包项
目经理或施工负责人身份的业绩，需提供业绩材料中标通知书（或发包通知书）合同及工
程接收证书或工程竣工验收证书或工程竣工验收意见表，日期以工程接收证书或工程竣工验
收证书或工程竣工验收意见表签署日期为准。②如提供设计负责人身份业绩，须提供中标通
知书（或发包通知书）及设计合同，日期以设计合同签订日期或施工图审查批复文件日期为
准。③以上提供的证明材料须反映出施工负责人或设计负责人或工程总承包项目经理的姓名
及身份，须附资料详见招标文件第八章投标文件格式对应内容）
3.6.财务要求：近三年（指2019年度、2020年度、2021年度）经会计师事务所或审计机构
审计的财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、损益表和财务报表附注（如为联合
体，联合体各方需满足财务要求）
3.7.其他人员要求：1）施工项目班子管理成员（施工负责人、技术负责人、施工员、安全
员、质量（检）员等）须为本单位人员且均无在建项目（提供项目班子成员无在建项目承诺
书）安全员须具备有效的建设行政主管部门颁发的施工安全生产考核证（C证）须附资料
详见招标文件第八章投标文件格式对应内容。2）设计项目班子管理成员（专业配备齐全，
主要有建筑、结构、设备、电气等专业设计人员，均为本单位人员且均须具有建筑工程中级
及以上职称或设计相关注册类资格证书。提供项目班子成员相关专业职称证书或注册类证
书，满足本项目设计要求，须附资料详见招标文件第八章投标文件格式对应内容。
3.8.本次招标接受联合体投标。但应满足下列要求：①联合体投标成员不得超过2个，联
合体施工单位为牵头人，工程总承包项目经理应由联合体牵头单位派员担任。联合体各成员
应按本招标文件提供的示范文本签订联合体协议书，须在协议书中明确联合体成员各自承担
的工作范围所对应责任和权利，由联合体牵头人具体负责本项目招投标过程中有关手续的办
理。②联合体组成应共同遵守国家相关法律法规对联合体投标的规定。③联合体各方不得再
以自己名义单独或加入其他联合体在本招标项目中参加投标。④联合体成员若为自治区外建
筑企业，应按照《关于进一步推动自治区建筑市场统一开放的通知》新建建〔2018〕10
号）要求，提供有效的信息报送手续。
3.9.信誉要求：
（1）投标人近三年无不良行为记录，企业不良行为记录主要是指：
①近三年，投标人在工程建设过程中因违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准
和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构査实和行政处罚，
形成的不良行为记录证明。②投标人因违反工程质量、安全生产管理规定或因串通投标、
弄虚作假骗取中标、转包、以他人名义投标或违反分包等违法、违规行为，正在接受行政主
管部门立案调査的或处罚期未满情形的，否则投标将被拒绝。投标人提供近三年无不良行为
记录的证明承诺，并加盖单位公章。
（2）被"信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大
税收违
法案件当事人名单（搜索栏输入单位全称-点击总公司-截图）的投标人不得参加本次投标。
注：需提供査询结果网页截图，截图须体现时间，截图时间在本项目公告发布日期之后。
（3）被“国家企业信用信息公示系统”http://www.gsxt.gov.cn/index.html）列入经
营异
常名录信息和列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息记录，否则不得参加本次投标。
注：需提供査询结果网页截图，截图须体现时间，截图时间在本项目公告发布日期之后。
（4）投标人及其法定代表人、工程总承包项目经理、施工负责人、设计负责人如在“中国
裁判文书网”(http://wenshu.court.gov.cn/)查询出有贪污贿赂犯罪记录的，不得参加本
次投标。查询内容及方法如下：①查询单位：高级检索-全文检索框输入单位全称-案由选
择“刑事案由-贪污贿赂罪”-检索；②查询法人、工程总承包项目经理、施工负责人、设计
负责人：以单位查询记录为已选条件，再次在高级检索-全文检索框分别输入法人、工程总
承包项目经理、施工负责人、设计负责人全名-检索。单位犯罪自人民法院判决、裁定生效
之日起计算；个人犯罪自刑罚执行完毕之日起至开标之前，计算行贿犯罪档案査询期限）
注：需提供査询结果网页截图，截图须体现时间，截图时间在本项目公告发布日期之后。若
是联合体投标，联合体各方均须满足上述要求。
3.10.其他要求：
（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投
标。
（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或
者未划分标段的同一招标项目投标。
（3）违反前两款规定的，相关投标均无效。
（4）本项目类似业绩是指：项目规模、结构类型、使用功能相似。
（5）如出现虚假材料，则投标文件无效，投标人自动失去投标资格。
4.招标文件的获取
4.1招标文件获取时间为：2022年12月1日10时00分至2022年12月28日10时59分
4.2招标文件获取方式：线上领取(新疆公共资源交易网上下载招标文件)。
5.投标截止时间
5.1投标截止时间为：2022年12月28日11时00分（北京时间）
6.资格审查
本次招标采用资格后审。
7.评标方法
本次招标的评标标准和方法：综合评估法。新疆维吾尔自治区房屋建筑和市政基础项目工
程总承包招标投标暂行规定（试行）新建规【2021】7号。
8.发布公告的媒介
本次招标公告同时在自治区公共资源交易网、中国招标投标公共服务平台上发布。
9.招投标监督管理部门及电话
自治区住房和城乡建设厅联系电话：0991-8837425
10.联系方式
招标人：巴里坤蒲辉城市建设投资经营有限公司
地址：新疆哈密市巴里坤县天山路121号
联系人：甘先生陈先生
电话：登录即可免费查看、13899850182
招标代理机构：中国民航工程咨询有限公司
办公地址：北京首都机场二纬路中国服务大厦C区三层（驻疆办公地址：乌鲁木齐国际机
场改扩建工程指挥部三楼319室）
联系人：登录即可免费查看
电话：15509947901、登录即可免费查看
账户：中国民航工程咨询有限公司
开户行：中国工商银行北京空港支行
银行帐号：0200300019100000260
八、监督部门
本招标项目的监督部门为自治区住房和城乡建设厅。
九、联系方式
招标人：巴里坤蒲辉城市建设投资经营有限公司
地址：新疆哈密市巴里坤县天山路121号
联系人：甘先生、陈先生
电话：登录即可免费查看
电子邮件：/
招标代理机构：中国民航工程咨询有限公司
地址：北京首都机场二纬路中国服务大厦C区三层（驻疆办公地址：乌鲁木齐国际
机场改扩建工程指挥部三楼319室）
联系人：马驰、姚海燕、李婵
电话：登录即可免费查看
电子邮件：mhgcxjxmb@163.com
招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）
招标人或其招标代理机构：（盖章）
微信扫码关注
