安巢经开区2023年秋季小额零星工程项目竞争性磋商公告(网上招投标)(S3401110849007445001001)
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
竞争性磋商文件
竞争性磋商文件
项目名称：安巢经开区2登录即可免费查看23年秋季小额零星工程
项目编号：2登录即可免费查看23BTKGN登录即可免费查看219登录即可免费查看
招 标 人：安徽巢湖经济开发区东鑫建设发展有限公司 代理机构：安徽公共资源交易集团项目管理有限公司
竞争性磋商文件
目 录
第一章 磋商公告.............................................................................................................................1 第二章 投标人须知.......................................................................................................................4 第三章 技术标准及要求...............................................................................................................2登录即可免费查看 第四章 评审方法和标准.............................................................................................................21 第五章 合同.................................................................................................................................28 第六章 投标文件格式.................................................................................................................57 第七章 安徽公共资源交易集团电子交易操作规程（试行）.................................................78
竞争性磋商文件
第一章 磋商公告
安徽公共资源交易集团项目管理有限公司受安徽巢湖经济开发区东鑫建设 发展有限公司委托，现对安巢经开区2登录即可免费查看23年秋季小额零星工程进行竞争磋商，欢 迎具备条件的国内投标人参加磋商。
一、项目名称及内容
1.项目编号：2登录即可免费查看23BTKGN登录即可免费查看219登录即可免费查看
2.项目名称：安巢经开区2登录即可免费查看23年秋季小额零星工程
3.项目地点：安徽巢湖经济开发区
4.项目单位：安徽巢湖经济开发区东鑫建设发展有限公司
5.项目概况：安巢经开区2登录即可免费查看23年秋季小额零星工程，拟选择1家施工单位实 施房建类零星工程。
6.资金来源：自筹资金
7.项目预算：395万元
8.项目类别：工程施工
9.标段划分：共分1个标段，本次磋商第1标段。
二、投标人资格要求
1.投标人具有独立承担民事责任的能力；
2.投标人资质要求：投标人须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，且 具有有效的安全生产许可证。
3.投标人业绩要求：无
4.项目经理资格要求：项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师 执业资格，且具备有效的安全生产考核合格证书（B 证），且目前未在其他项目 上任职或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离。
5.项目经理业绩要求：无
6.本项目不接受联合体投标。
7.投标人不得存在以下不良信用记录情形：
（1）被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（3）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入
第 1 页/共 81 页
竞争性磋商文件
严重违法失信企业名单；
（4）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入 失信被执行人名单；
（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入 重大税收违法失信主体名单；
（6）在近三年内投标人或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的；（7）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入 拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。
三、磋商文件的获取
1.获取时间：2登录即可免费查看23 年 登录即可免费查看9 月 16 日 登录即可免费查看9:登录即可免费查看登录即可免费查看 至 2登录即可免费查看23 年 登录即可免费查看9 月 22 日 17:3登录即可免费查看 2.获取方式：
（1）本磋商项目实行全流程电子化交易。
（2）潜在投标人须登录安徽公共资源交易集团电子交易系统（以下简称“电 子交易系统”）查阅磋商文件。
（3）潜在投标人查阅磋商文件后，如参与投标，则须在规定的磋商文件获 取时间内通过安徽公共资源交易集团电子交易系统完成投标信息的填写。（4）磋商文件费用支付方式：无需支付。
（5）磋商文件获取过程中有任何疑问，请在工作时间（9：登录即可免费查看登录即可免费查看-17：3登录即可免费查看，节 假日休息）拨打技术支持热线（非项目咨询）：4登录即可免费查看登录即可免费查看998登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看。项目咨询请拨打电 话：登录即可免费查看551-66223922、66223923。
3.磋商文件价格：每套人民币 登录即可免费查看 元整，售后不退。
四、磋商时间及地点
1.磋商时间：2登录即可免费查看23 年 登录即可免费查看9 月 26 日 11 时 登录即可免费查看登录即可免费查看 分
2.磋商地点：合肥市滨湖新区徽州大道 4872 号金融港中心 A9 幢安徽公共资 源交易集团二楼评标室（十）
五、投标文件提交截止时间
2登录即可免费查看23 年 登录即可免费查看9 月 26 日 11 时 登录即可免费查看登录即可免费查看 分
六、联系方式
1.招标人
第 2 页/共 81 页
竞争性磋商文件
招标人：安徽巢湖经济开发区东鑫建设发展有限公司
地 址：安徽巢湖经济开发区龙泉路 9 号
邮 编：238登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看
联系人：登录即可免费查看
电 话：登录即可免费查看
2.代理机构
代理机构：安徽公共资源交易集团项目管理有限公司
址：合肥市滨湖新区南京路 2588 号（徽州大道与南京路交口）六楼 地 联系人：登录即可免费查看
电 话：登录即可免费查看
3.电子交易系统
名 称：安徽公共资源交易集团电子交易系统
话：4登录即可免费查看登录即可免费查看 998 登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看
电 4.监督管理部门
监督管理部门：安徽巢湖经济开发区东鑫建设发展有限公司
地 址：安徽巢湖经济开发区龙泉路 9 号
电 话：登录即可免费查看551-826登录即可免费查看1627
七、其他事项说明
1.本次磋商公告在安徽公共资源交易集团网站发布。
2.投标人应合理安排磋商文件获取时间，特别是网络速度慢的地区防止在系 统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成磋商文件获 取，责任自负。
八、投标保证金账户（如采用银行转账或银行电汇形式递交的，请选择以下 任何一家银行递交即可）：本项目不采用。
第 3 页/共 81 页
竞争性磋商文件
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
| 条款号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| 1 | 计划工期 | 计划工期：9登录即可免费查看 日历天 计划开工日期： 2登录即可免费查看23 年 1登录即可免费查看 月 1登录即可免费查看 日，具体开工时间以开工 令为准。 |
| 2 | 质量标准要 求 | 质量标准：合格 |
| 3 | 总包及分包 规定 | 投标人不得在中标后将工程转包给其他施工单位。 分包情况： □允许专业分包，分包项目、内容及分包商须经招标人及监 理单位同意和认可 不允许 |
| 4 | 现场踏勘 | 自行踏勘 □集中组织 时间：/ 年 / 月 / 日 / 时 / 分 现场踏勘联系人及联系电话：/ 备注：如投标人未参加招标人统一组织的现场踏勘，视同 放弃现场踏勘，由此引起的一切责任由投标人自行承担。 |
| 5 | 关于联合体 参加磋商的 相 关 约 定（本项目不 适用） | / |
| 6 | 项目经理其 他要求 | （1）项目经理资格条件见磋商公告要求（必须是本单位人 员），项目经理必须具备有效的安全生产考核合格证 B 证。（2）项目经理社保形式（如要求）：提供投标人所属社保 机构出具的项目经理（社保时间要求）社保缴费证明（或其 他能够证明项目经理参加社保的有效证明）材料，项目经理 |
第 4 页/共 81 页
竞争性磋商文件
| 的社保缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法人 资格的分支机构。（社保缴费证明或社保的有效证明材料至 少含养老保险） （3）项目经理不得同时担任两个及以上建设工程施工项目 负责人，以下情形除外： ①法定情形； ②虽在其他项目上担任项目经理岗位，但承诺在本磋商项 目中标后合同签订前能够从其他项目变更至本磋商项目并 全面履约。 （4）中标后若项目经理在其他项目上担任项目经理岗位，导致该项目经理无法进场履约的，招标人可取消其中标资 格。投标人因此原因被取消中标资格的，视为无正当理由放 弃中标资格。 | ||
| 7 | 初审业绩要 求（如有） | 1.投标人应按下列规定提供业绩证明资料： （1）合同协议书； （2）竣工验收证明文件（须有建设单位盖章）； 2.若磋商文件要求提供的为项目经理业绩，则投标人提供的 项目经理业绩证明材料应反映出本磋商项目的项目经理在 此业绩中担任过项目经理的岗位。 |
| 8 | 报价方式 | 费率报价，本项目最高投标限价（费率）：1登录即可免费查看登录即可免费查看%。 |
| 9 | 投标人提出 疑问截止时 间 | （1）时间：2登录即可免费查看23 年 9 月 22 日 18 时 登录即可免费查看登录即可免费查看 分（2）形式：通过电子交易系统提交 |
| 1登录即可免费查看 | 构成磋商的 其他材料 | / |
| 11 | 磋商保证金 | 不收取 |
| 12 | 不予退还磋 商保证金的 情形 | （1）投标人在磋商有效期内撤销投标文件的；（2）中标人放弃中标资格的； （3）磋商文件规定的其他不予退还的情形。 |
| 13 | 磋商现场提 | / |
第 5 页/共 81 页
竞争性磋商文件
| 交的其他材 料要求 | ||
| 14 | 投标文件解 密时间 | 投标文件提交截止时间后 3登录即可免费查看 分钟内（以电子交易系统解密 倒计时为准） |
| 15 | 确定中标候 选人和中标 人 | 评审小组推荐中标候选人的数量：不多于 2 家 |
| 确定中标人： 招标人委托评审小组确定 招标人确定 | ||
| 16 | 中标通知书 发出的形式 | □书面数据电文 特别提醒：本项目发布中标结果公告的同时，通过电子交易 系统向中标人发出中标通知书。中标通知书发出视为已送 达，投标人应主动登录电子交易系统查询，代理机构不承担 投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。 |
| 17 | 告知磋商结 果的形式 | 投标人自行登录电子交易系统查看□磋商现场告知 |
| 18 | 履约保证金 | 不收取 |
| 19 | 招标代理服 务费 | 中标人在领取中标通知书前须向招标代理机构缴纳招标代 理服务费，本项目定额收取招标代理服务费： 2452登录即可免费查看 元 |
| 2登录即可免费查看 | 补充约定 | （1）通过初审的投标人为 2 家及以上的，按磋商文件约定 进行评审并确定结果； （2）通过初审的投标人为 1 家的，且评审小组认为具有竞 争性的，继续评审（不进行第四章“2.2 综合评分”评审程 序）并确定结果。 |
| 21 | 报价须知 | （1）投标人最终投标报价不得高于磋商文件（公告）列明 的项目预算、最高投标限价，否则其投标文件将被否决。（2）在工程项目磋商过程中，投标人最终投标报价与公布 的最高投标限价或项目预算相比降幅过小，或投标人最终投 标报价明显缺乏竞争性的，评审小组可以否决其投标。 |
| 22 | 重要说明 | （1）承包人在工程实施过程中用工行为，必须严格执行国 |
第 6 页/共 81 页
竞争性磋商文件
| 家及地方政府的有关规定，依法签订劳动合同，并按规定及 时足额支付工资。 （2）建设工程不可竞争费构成及计费标准按 《关于调整合 肥市建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知》（合造价〔2登录即可免费查看21〕5 号）执行，本工程最高投标限价已按规定的措施 项目、费率和单价列出采购工程施工扬尘污染防治费用和建 筑工人实名制管理费用清单，投标人应承诺报价中已包含磋 商文件公布的施工扬尘污染防治费用和建筑工人实名制管 理费用。工程竣工结算时，未落实的施工扬尘污染防治和建 筑工人实名制管理措施项目， 应按清单所列金额从工程结 算价款中扣除。 （3）本工程在发放工程量清单、最高投标限价后，投标人 应对工程量清单和最高投标限价等数据进行复核。如投标人 认为数据有误，应通过电子交易系统提交。如在规定时间内 未提出疑问的，清单和最高投标限价中数据将被作为有效数 据用于判定最终投标报价是否低于成本价的依据（清单工程 量出现重大错误除外）。投标人提出疑问截止时间前若投标 人对清单和最高投标限价未提出相关疑问，视同认可工程量 清单和最高投标限价编制合理。中标后，投标人应按其报价 完成磋商范围和图纸内的全部内容，不得以工程量清单和最 高投标限价编制存在漏项或数量偏差或不合理提出各种形 式的索赔。 （4）中标人应在规定期限内提交履约保证金并与招标人签 订合同，若中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签订 合同，招标人有权取消中标人中标资格； （5）合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场 开工，不履行合同义务等情况，招标人有权解除合同，并追 究违约责任； （6）中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存 |
第 7 页/共 81 页
竞争性磋商文件
| 在争议时，拒绝协助配合有关部门调查案件的，招标人可以 取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。 （7）投标人参与磋商，应当诚信守法、公平竞争。如有以 提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通磋商、隐瞒失信信息等 谋取中标的行为，一经发现，招标人可以取消其中标资格或 解除合同，并追究其违约责任。 （8）采用一级建造师投标的应按《住房和城乡建设部办公 厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2登录即可免费查看21〕4登录即可免费查看 号）执行。 （9）采用一级建造师投标的应符合《住房和城乡建设部办 公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办 市〔2登录即可免费查看21〕4登录即可免费查看 号)规定，投标文件应提供一级建造师电子注 册证书，且应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与 签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。 | ||
| 23 | 电子招标 | 本磋商项目实行全流程电子化交易，除磋商文件另有规定 外，电子招标投标操作要求见本章附件《安徽公共资源交易 集团电子交易操作规程（试行）》。 |
| 24 | 解释权 | （1）构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说 明； （2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； （3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以 合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件 优先顺序解释； （4）除磋商文件中有特别规定外，仅适用于磋商及投标文 件提交阶段的规定，按磋商公告、投标人须知前附表、投标 人须知正文、评审方法和标准、投标文件格式的先后顺序解 释； |
第 8 页/共 81 页
竞争性磋商文件
| （5）有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准； （6）按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解 释。 | ||
| 25 | 重点提示 | 1、报价及合同价的确定要求：投标人采用费率形式报价，不得超过 1登录即可免费查看登录即可免费查看%，合同签订价款采用暂定价格，即：暂定合 同价为 395 万元，合同暂定价仅用于签订合同，最终结算以 工程竣工审定价为准。最终结算金额=竣工审定价×成交费 率。 2、结算方式: 2.1 结算价的确定 注：清单控制价由建设单位委托有资质的第三方编制，编制 费用由施工单位承担（分标段参照皖价服【2登录即可免费查看登录即可免费查看7】86 号文 规定的 7登录即可免费查看%收费标准计取），清单控制价编制费在投标报价 中综合考虑，不单独计项。 2.2 单个项目控制价编制依据采用 2登录即可免费查看18 版安徽省建设工 程计价依据（以下简称 2登录即可免费查看18 版计价依据）配套定额，即《安 徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班 费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额(共用册）》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省装饰装修工程计价 定额》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省市政工程 计价定额》、《安徽省园林绿化工程计价定额》、《安徽省 仿古建筑工程计价定额》等相关规定。人工费调整执行合肥 市造价站最新相关文件规定。材料价格按 2登录即可免费查看23 年 9 月合肥 市造价站发布的市场价格信息(巢湖)，具体开工时间以开工 令为准。 3、付款方式：按月支付项目已完成合格工程量 85%，竣工 验收合格并经结算审计完成后付至审定价的 97%，余款 3% 作为工程质保金,待工程竣工缺陷责任期满并所有质量缺陷 已修复后一次性付清。 |
第 9 页/共 81 页
竞争性磋商文件
| 备注： （1）如中标人采用“银行保函或保证保险等方式”提交等 额工程质量保证金，则在工程竣工结算完成后招标人应付至 最终结算价款的 1登录即可免费查看登录即可免费查看%； （2）上述“银行保函或保证保险等方式”的格式详见合肥 市城乡建设局 2登录即可免费查看2登录即可免费查看 年 3 月 5 日所发的《关于以保函等方式 替代工程质量保证金的通知》中的示范文本为准，且该保 函所载明保证责任最高限额为结算定案价的 3%，保函的有 效期为 2 年。 4、其他要求： 4.1 中标人按有关规定，采取严格的安全防护措施，如在施 工过程中发生伤亡事故及造成第三人人身财产损害的，全部 责任由中标人承担，与招标人无关。如招标人先行赔付的，有权向中标人追偿。 4.2 由于中标人在施工过程中违反有关安全操作规程、消防 条例，导致发生安全或火灾事故，中标人应承担由此引发的 一切经济损失。 4.3 中标人应该文明施工，按照《建设工程施工现场管理规 定》加强建设工程施工现场管理，保证施工顺利进行。4.4 工程施工期间，若发现中标人有挂靠、违法分包、转包 等违规行为，招标人有权解除合同，同时进一步追究相关责 任，已完合格工程按已完成产值*建安报价下浮比例结算。专业工程分包除在施工总承包合同中有约定外，如需专业分 包，分包项目、内容及分包商须经招标人书面同意和认可。4.5 本工程受施工场地限制，临时住宿、办公、材料加工、水电及设备堆放场地由中标人自行解决，由此产生的一切费 用均包含在报价范围内，招标人不再承担该费用。项目移交 时必须无条件按原地貌恢复，所涉及费用含在报价费率中，成交后不予调整。若中标人租用的场地有其他建设需求，涉 |
第 1登录即可免费查看 页/共 81 页
竞争性磋商文件
| 及构筑物拆除、二次搬运及垃圾清运均由中标人自行承担。4.6 中标人当日施工完成后，应做到“工完、料尽、场清”。若无法做到，招标人将委托其他单位代为清理，产生的费用 将从工程款项中扣除。 4.7 土石方、建筑垃圾等需及时清运，不得现场堆弃。土石 方运距、取土点及弃土点、取弃土点平整、保洁费、运输通 道、渣土费、市容部门办理证照等一切费用投标人自行考虑 报价，成交后不予调整。 4.8 所有涉及本项目施工与其他相关管理部门的协调及配 合工作均由中标人负责协调处理，与此有关发生的一切费用 含在报价费率中，招标人不另行支付。 4.9 本工程在施工期间，现场可能存在无运输设备或运输设 备不允许使用的情况，投标人自行考虑场地内材料运输困难 及二次转运可能产生的费用，中标人就此需采取生产技术措 施、组织措施确保工程按期完成。 4.1登录即可免费查看 中标人在收到开工令后，必须严格按照合同工期要求，保质保量按期完成合同全部内容，并通过竣工验收，否则处 以违约金。每延误一天处以合同价款的 1%的违约金，后期 直接从结算价中扣除。节点工期滞后 1登录即可免费查看 天以上，招标人约 谈、书面通知后无明显效果的，招标人可以按磋商文件、合 同约定要求解除合同，中标人需在接到招标人解除合同通后 1登录即可免费查看 天内退场，由招标人委托造价咨询单位对已完成合格工 程进行计量，按审计部门审计定案价结算(不可抗力因素及 建设单位影响因素造成的延期除外)。 4.11 中标人投标文件中配备的项目经理、技术负责人、其 他主要管理人员等在维修施工期内必须在岗，上班期间由监 理单位负责对施工单位人员进行考勤，缺勤按照 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 元/ 次处以违约金，特殊情况请假须征得招标人同意。若中标人 未能按照承诺到岗尽职，招标人有权解除合同。招标人还将 |
第 11 页/共 81 页
竞争性磋商文件
| 停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿招标 人的有关损失或工期延误损失，并就此向中标人索赔。4.12 中标人必须在工程竣工验收合格后 3登录即可免费查看 天内提供完整的 结算资料，并无条件配合招标人的结算备案工作，逾期视为 违约，每天按 5登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 元扣除违约金。违约金待结算定案后从 结算价款中予以扣除。 4.13 中标人更换项目经理、技术负责人的，须提前 14 天通 知招标人，并征得招标人同意并报监管部门备案；该行为视 为违约，中标人须支付招标人更换项目经理的 2登录即可免费查看 万元、更 换技术负责人的 1登录即可免费查看 万元违约金。更换后的项目经理或技术 负责人不得低于中标人投标时拟派人员的专业、资质等级、合同业绩（如对项目经理业绩有特别要求的）和技术水平等 要求。如因上述人员的不称职或不作为行为，认为有必要更 换的，可要求中标人对上述人员作出更好的调整，中标人重 新委派的相应人员须不低于磋商文件要求，并承担与中标人 更换项目经理、技术负责人相同的违约金。 4.14 未经招标人同意，中标人擅自更换项目经理、技术负 责人的，该行为视为严重违约，中标人须支付招标人更换项 目经理的 2登录即可免费查看 万元、更换技术负责人的 1登录即可免费查看 万元违约金。更 换后的项目经理或技术负责人不得低于中标人投标时拟派 人员的专业、资质等级和技术水平等要求。 |
第 12 页/共 81 页
竞争性磋商文件
投标人须知正文
1.有关定义
本项目的交易方式为竞争性磋商，招标人为项目实施建设的发包人（甲方），投标人为参与竞争性磋商的主体，中标人为参与竞争性磋商，并获得项目实施的 承包人（乙方）。
2.资金来源
本项目的招标人已获得足以支付本次磋商后所签订的合同项下的资金。
3.磋商费用
不论磋商的结果如何，投标人应承担其所有与准备和参加磋商有关的费用。
4.磋商文件的澄清与修改
4.1 投标人如对磋商文件内容有疑问，按投标人须知前附表规定提出。
4.2 招标人可主动或在解答投标人提出的问题时对磋商文件进行澄清或者修改。代理机构将在安徽公共资源交易集团网站澄清或修改磋商文件，投标人应主动上 网查询。代理机构和招标人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。
4.3 任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经代理机构 在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为磋商文件的组成部分。代理机 构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
4.4 对于没有提出疑问又参与了本项目磋商的投标人将被视为完全认同本磋 商文件（含澄清、修改等内容）。
5.磋商范围及投标文件中标准和计量单位的使用
5.1 无论磋商文件中是否要求，投标人所承担工程及伴随的货物和服务均应 符合国家强制性标准。
5.2 投标人与代理机构之间与磋商有关的所有往来通知、函件和投标文件均 用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其他语言，但必须 附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。
5.3 除磋商文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中 华人民共和国法定计量单位。
6.投标文件构成
6.1 投标人应完整地按磋商文件提供的投标文件格式及磋商文件评审要求编
第 13 页/共 81 页
竞争性磋商文件
写投标文件，具体内容详见第六章投标文件格式的相关内容。
6.2 上述文件应按照磋商文件规定的格式填写、签署和盖章。
7.报价
7.1 投标人的报价应当包括满足本次磋商全部内容，所有报价均应以人民币 报价。
7.2 投标人应在分项报价表上标明磋商工程的单价（如适用）和总价，未标 明的视同包含在磋商报价中。
8.磋商有效期
8.1 磋商有效期为从投标文件提交截止之日算起的日历天数，磋商有效期为 12登录即可免费查看 日历天。招标人或代理机构可根据实际情况，在原磋商有效期截止之前，要 求投标人延长磋商有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标 文件。投标人可以拒绝延长磋商有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和 答复都应以书面形式提交。
8.2 在磋商有效期内，投标人的磋商保持有效，投标人不得要求撤销或修改 其投标文件。
9.投标文件的制作
9.1 本项目要求提供加密电子投标文件，投标文件的制作应满足以下规定：（1）投标文件由投标人使用电子交易系统提供的“投标文件制作工具”制 作生成。“投标文件制作工具”可以通过电子交易系统中下载。投标人应当在互 联网络通畅状态下启用最新版投标文件制作工具制作投标文件。
（2）在第六章“投标文件格式”中要求加盖投标人电子签章或公章处，投 标人均应加盖投标人电子签章或公章。联合体参加磋商的，除联合协议及磋商文 件规定须联合体各成员单位各自盖章的证明材料外，投标文件由联合体牵头人按 上述规定加盖联合体牵头人单位电子签章或公章。
（3）投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行文件加密，形成加密 的投标文件。采用数字证书加密的，加密时投标文件的所有内容均只能使用同一 把数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由投标人自行承担。
9.2 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子交易系统电子开标、评 标系统的，该投标文件视为无效投标文件，投标人自行承担由此导致的全部责任。
第 14 页/共 81 页
竞争性磋商文件
（该投标文件是指解密后的投标文件）。
1登录即可免费查看.投标文件提交截止时间
1登录即可免费查看.1 投标人应在第一章“磋商公告”规定的投标文件提交截止时间前，在网 上提交加密电子投标文件（如磋商延期，按最新发布磋商时间执行）。
1登录即可免费查看.2 投标人在磋商文件规定的投标文件提交截止时间前上传了网上加密电 子投标文件，但未在规定时间内进行解密的，投标无效。
1登录即可免费查看.3 招标人和代理机构延迟投标文件提交截止时间的。招标人、代理机构和 投标人受投标文件提交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时 间。
11.投标文件的提交、修改与撤回
11.1 投标人应当在第一章“磋商公告”规定的投标文件提交截止时间前，将 加密的投标文件在电子交易系统上传（如磋商延期，按最新发布磋商时间执行）。
11.2 投标人应当在投标文件提交截止时间前完成投标文件的传输提交（以接 收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标文件提交 截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标文 件提交截止时间后送达的投标文件，电子交易系统应当拒收。
11.3 投标人应在投标人须知前附表规定的解密时间前（以电子交易系统解密 倒计时为准）对本单位的投标文件进行解密。
12.评审小组
12.1 由招标人委派或招标人委托代理机构抽取经济技术专家等方式组建的 评审小组，负责本项目评审工作。评审小组成员由 3 人以上单数组成，评审小组 及其成员应当依照有关规定履行相关职责和义务。
12.2 评审小组根据磋商文件规定的评审方法和标准对投标人提交的投标文 件进行评审，从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的投标人中推荐中 标候选人，并编写评审报告。
13.终止竞争性磋商
出现下列情况之一时，招标人和代理机构有权宣布终止竞争性磋商采购，并 将理由通知所有投标人：
（1）通过初审的投标人不足规定数量，导致本次磋商缺乏竞争的；
第 15 页/共 81 页
竞争性磋商文件
（2）出现影响公正的违法、违规行为的；
（3）因重大变故，招标任务取消的；
（4）磋商文件有重大漏洞，导致无法继续评审的；（5）法律法规规定的其他情形。
14.投标文件的澄清、说明或更正
14.1 评审小组将对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查 时可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文 字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或 者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。对不同文字文 本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
14.2 评审小组要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式（即 网上询标）作出。投标人的澄清、说明或者更正应当加盖投标人电子签章或公章。
14.3 如有询标，投标人通过远程登录的方式接受网上询标。投标人应登录电 子交易系统并保持在线状态，以便及时接收评审小组可能发出的询标函，并在规 定时间内回复，因授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受评审 小组询标的，投标人自行承担相关风险。
15.最终投标报价
15.1 磋商并不限定只进行二轮报价，如果评审小组认为有必要，可以要求投 标人进行多轮报价。
15.2 在磋商内容不做实质性变更或重大调整的前提下，投标人下轮报价不得 高于上一轮报价。
15.3 最终投标报价是投标人投标文件的有效组成部分，最终投标报价也是签 订合同的依据。
15.4 投标人应当按照企业定额或项目所在地最新建设工程计价依据以及材 料市场价格信息等，结合自身实力、施工经验、现场环境以及磋商文件的要求自 主报价。
15.5 除非招标人对磋商文件予以澄清、修改，否则投标人应按招标人提供的 工程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报综合单价和合价。投标人不得在 工程量清单中任意增删、修改清单项目与工程量及项目排列顺序。
第 16 页/共 81 页
竞争性磋商文件
15.6 除非合同中另有规定，投标人在工程量清单报价书中所报的价格包括完 成磋商文件规定的全部工程内容及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护 等要求的分部分项工程费，措施项目费，不可竞争费，其他项目费，税金等所有 费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在报价中。报价 为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。每一清单项目只允许有一个 报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填综合单价或合价的清单项目，将被视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价以及总价内，投标人必 须按合同要求完成工程量清单中未填综合单价或合价的工程项目，任何与未填综 合单价或合价的工程项目有关的工程价款，招标人将不再另行支付。
15.7 本项目的施工地点为本须知前附表所述，投标人可到施工现场踏勘以充 分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响磋商报 价的情况，任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被 批准。对于受施工现场场地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设 备堆放，由此所产生的费用应包含在磋商报价范围内，招标人不再承担该费用。15.8 中标人在工程量清单报价书中所报的综合单价一律不予调整。
15.9 本工程不接受恶意不平衡报价，不保证最低价中标。
16.中标候选人的推荐原则
评审小组依据本项目磋商文件所约定的评审方法和标准，按照有效投标人综 合总得分由高到低依次推荐中标候选人。评审得分相同的，由评审小组根据投标 文件投票，按少数服从多数的原则确定中标候选人顺序。
17.确定中标人
招标人委托评审小组确定中标人的，排名第一的中标候选人即为中标人，由 代理机构在指定媒体上予以公告；招标人确定中标人的，由招标人函告代理机构 后，由代理机构在指定媒体上予以公告。
18.编写评审报告
评审报告是根据全体评审小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的 报告，评审报告由评审小组全体成员签字。对评审结论持有异议的评审小组成员 可以阐述其不同意见和理由。评审小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不 同意见和理由的，视为同意评审结论。
第 17 页/共 81 页
竞争性磋商文件
19.保密要求
19.1 评审将在严格保密的情况下进行。
19.2 有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审 中获悉的国家秘密、商业秘密等。
2登录即可免费查看.中标结果公告
2登录即可免费查看.1 中 标 人 确 定 后 ， 代 理 机 构 将 在 安 徽 公 共 资 源 交 易 集 团 网 站（http://www.ahggzyjt.com）发布中标结果公告。
2登录即可免费查看.2 中标结果公告内容应当包括招标人及其委托的代理机构的名称、项目名 称、项目编号、中标人名称、中标金额。
21.磋商结果的异议、投诉
21.1 对于磋商结果有异议的，应在中标结果公告规定的时间内向招标人或代 理机构提出。
21.2 对于异议答复不满意的，应在收到异议答复之日起 3 日内向磋商公告载 明的监督管理部门提出。
22.中标通知书
22.1 代理机构发布中标结果公告的同时以投标人须知前附表规定的形式向 中标人发出中标通知书。
22.2 中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以 后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标资格，应当承担相应的法律责任。22.3 中标通知书是合同的组成部分。
23.告知磋商结果
23.1 中标结果公告发布后，投标人自行登录电子交易系统查询结果信息。23.2 代理机构对未中标的投标人不做未中标原因的解释。
24.履约保证金
如果中标人没有按照投标人须知前附表中履约保证金的规定执行，将视为放 弃中标资格。在此情况下，招标人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新 开展磋商。
25.代理费用
中标人放弃中标资格的，本磋商项目应收取的招标代理服务费、工程量清单
第 18 页/共 81 页
竞争性磋商文件
和最高投标限价编制费用由其承担。
26.签订合同
26.1 招标人与中标人应当在中标通知书发出后及时签订合同。
26.2 磋商文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
26.3 中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中 标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展磋商活动。中标人拒绝签订合同的不得参加对该项目重新开展的磋商活动。
27.廉洁自律规定
27.1 代理机构工作人员不得以不正当手段获取招标代理业务，不得与招标 人、投标人恶意串通。
27.2 代理机构工作人员不得接受招标人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向招标人或者投标人报销应当由个人承 担的费用。
28.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。
第 19 页/共 81 页
竞争性磋商文件
第三章 技术标准及要求
一、本项目工程项目施工、验收须达到设计文件的要求和国家及有关部委、安 徽省、项目所在市现行的工程建设标准、规范、规定的要求 (文件标准之间 相互冲突的，以标准较高者为准) 。
二、其他技术标准和要求：详见磋商项目图纸及相关补疑。
三、材料与设备要求
1.甲供材料由招标人提供，其他材料由中标人自行采购，其中甲供材料（如有）： /
2.参考品牌：无
品牌参考表
| 序号 | 材料、设备名称 | 品牌 1 | 品牌 2 | 品牌 3 | 备注 |
| 1 | / | / | / | / | / |
| 2 | / | / | / | / | / |
注：参考品牌不得少于三个，对于招标人参考品牌的材料、设备，投标人可 选用参考品牌或不低于参考品牌技术性能指标的其他品牌；采用其他品牌的应在 投标文件中注明并提供相关技术性能指标、业绩等供评标委员会评审，未在投标 文件中注明且未提供相关技术性能指标、业绩，或经评标委员会评审未通过的，中标后只能从招标人参考品牌中进行选择，合同价格不予调整。
如图纸中出现特定性、唯一性品牌的表述，该品牌仅作为参考，施工过程中 不具有限定性。
3.材料要求：中标人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并 须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家和价格 须经招标人和监理单位认可。如招标人和监理单位对某种或某些材料的质量有异 议，有权提出停止使用的要求，中标人必须服从该要求。若该材料经权威检验部 门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由中标人自负。因中标人自行采购 的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。
第 2登录即可免费查看 页/共 81 页
竞争性磋商文件
第四章 评审方法和标准
一、总则
本项目采用综合评分法评审，投标文件满足磋商文件全部实质性要求且按评 审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评审方法。
二、评审方法
2.1 初审
评审小组对投标人的投标文件进行初审，以确定其是否满足磋商文件的实质 性要求。初审表如下：
| 初审表 | ||
| 序号 | 评审指标 | 合格条件 |
| 1 | 营业执照 | 提供有效的营业执照扫描件，应完整地体现出营业 执照的全部内容。 |
| 2 | 资质证书 | 提供符合磋商公告的资质证书。 |
| 3 | 安全生产许可证 | 提供有效的安全生产许可证。 |
| 4 | 项目经理 | （1）提供符合资质要求的注册建造师证书和有效的 安全生产考核合格证（B 证），注册单位必须是投标 人本单位； （2）提供项目经理承诺，格式后附。 （3）投标文件中提供投标人为其缴纳的近三个月内 任意 1 个月社保缴费证明或其他能够证明拟委任的 项目经理参加社保的有效证明材料，具体要求详见 第二章投标人须知前附表第 6 项。 |
| 5 | 投标函 | 符合磋商文件要求。 |
| 6 | 磋商文件获取情况 | 在磋商文件获取截止时间前完成磋商文件获取。 |
| 7 | 授权书 | 符合磋商文件要求。 |
| 8 | 投标报价 | 符合磋商文件要求。 |
| 评审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。 | ||
初审指标通过标准：投标人必须通过初审表中的全部评审指标。
2.2 综合评分
第 21 页/共 81 页
竞争性磋商文件
2.2.1 评审小组按照下表对进入综合评分的所有投标人的投标文件进行综合 评分。
2.2.2 本项目综合评分满分为 1登录即可免费查看登录即可免费查看 分，其中：技术资信分值占总分值的权重 为 9登录即可免费查看%，价格分值占总分值的权重为 1登录即可免费查看%。具体评分细则如下：
| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| 技术资信分（9登录即可免费查看 分） | 施工组织 设计 | 一、主要施工方案与技术措施 根据投标人投标文件中提供的主 要施工方案及施工技术，由磋商小 组进行综合评审。内容包括但不限 于关键工序、技术保障措施、施工 技术等。 1.方案内容详细、关键工序流程完 善、技术保障措施针对性强的得 16＜F≤2登录即可免费查看 分； 2.方案内容较详细、关键工序流程 较完善、技术保障措施针对性较强 的得 12＜F≤16 分； 3.方案内容、关键工序流程基本满 足要求、技术保障措施针对性一般 的得 8＜F≤12 分； 4.方案内容有待完善、关键工序流 程基本满足要求、技术保障措施有 待完善的得 4≤F≤8 分； 5.差或未提供的不得分。 二、工程进度计划与措施 结合本工程特点，根据投标人投标 文件中提供的工程进度计划与措 施，由磋商小组进行综合评审。内 容包括但不限于工程进度计划、工 | 登录即可免费查看-5登录即可免费查看 分 |
第 22 页/共 81 页
竞争性磋商文件
| 程进度措施。 1.工程进度计划详细、进度措施有 效、可操作性强的得 7＜F≤1登录即可免费查看 分；2.工程进度计划较详细、进度措施 有效、可操作性较强的得 4＜F≤7 分； 3.工程进度计划措施有效性一般 的得 1≤F≤4 分； 4.差或未提供的不得分。 三、确保安全生产、文明施工的管 理体系与措施 结合本工程特点，根据投标人投标 文件中提供的安全、文明施工的技 术措施及规章制度，由磋商小组进 行综合评审。内容包括但不限于安 全文明施工管理体系、技术组织措 施: 1.安全文明施工管理体系健全、技 术组织措施完备的得 16＜F≤2登录即可免费查看 分； 2.安全文明施工管理体系较健全、技术组织措施较完备的得 12＜F≤16 分； 3.安全文明施工管理体系、技术组 织措施基本满足要求的得 8＜F≤12 分； 4.安全文明施工管理体系有待完 善、技术组织措施有待完善的得 4≤F≤8 分； |
第 23 页/共 81 页
竞争性磋商文件
| 5.差或未提供的不得分。 | |||
| 投标人体系认 证 | 投标人具有经中国国家认证认可 监督管理委员会认证的机构颁发 的有效期内的下列认证： 1、质量管理体系认证； 2、环境管理体系认证； 3、职业健康安全管理体系认证；每提供 1 项认证得 2 分，满分 6 分。注：投标文件中提供全国认证认可 信息公共服务平台官网认证信息 查询截图。 | 登录即可免费查看-6 分 | |
| 投标人业绩 | 自 2登录即可免费查看18 年 1 月 1 日以来（以合同 签订时间为准），投标人具有建筑 工程施工业绩的，每提供 1 个业绩 得 5 分，满分 15 分。 注： 1.投标文件中须提供业绩合同扫 描件； 2.已履约完成的业绩或正在履约 中的业绩均认可，已履约完成的业 绩还须提供该业绩对应的项目已 完成的证明材料（如竣工验收报告 或业主（或合同甲方）证明等），履约中的业绩须提供业主单位出 具的正在履约的证明材料； 3.专业分包施工合同业绩予以认 可； 4.以上涉及到的证明资料信息应 完整或能充分反映评审因素。如未 | 登录即可免费查看-15 分 |
第 24 页/共 81 页
竞争性磋商文件
| 能明确反映评审因素的（如合同签 订时间等），应另附业主（或合同 甲方）证明材料予以明确说明，须 加盖项目业主单位或合同甲方公 章，否则磋商小组不予认可。 | |||
| 人员配备 | 1、投标人拟为本项目配备的项目 经理具有建筑工程相关专业中级 及以上职称的得 6 分； 具有建筑工程相关专业初级职称 的得 3 分。 注：本小项满分 6 分，以最高级级 别计一次得分，投标文件中提供证 书扫描件。 2、投标人拟为本项目配备的技术 负责人（1 人，不得与项目经理兼 任）： 具有建筑工程相关专业中级及以 上职称的得 6 分； 具有建筑工程相关专业初级职称 的得 3 分。 注： （1）本小项满分 6 分，投标文件 中提供职称证书扫描件。 （2）投标文件中提供投标人近三 个月内任意 1 个月为其缴纳的社 保缴费证明或其他能够证明拟委 任的技术负责人参加社保的有效 证明材料，技术负责人的社会保险 的缴纳单位应当是投标人或者投 | 登录即可免费查看-19 分 |
第 25 页/共 81 页
竞争性磋商文件
| 标人不具备独立法人资格的分支 机构。社保缴费证明（或社保的有 效证明材料）指的是至少含养老保 险、医疗保险、工伤保险、失业保 险中任意一项即可。 3、投标人承诺中标后为本项目配 备施工员、质检员、安全员、材料 员、资料员齐全，且全部到岗的得 7 分，否则不得分。 注：以上人员不得与项目经理、项 目技术负责人兼任，投标文件中须 提供承诺函（格式详见第六章投标 文件格式九）。 | |||
| 价格分 （1登录即可免费查看 分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且最终投标报 价最低的投标人的价格为磋商基准价，其价格分为满分 1登录即可免费查看 分。其 他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分＝（磋商基准价/最终投标报价）× 1登录即可免费查看％×1登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
2.2.3 分值汇总
（1）评审小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然 后汇总每个投标人每项评分因素的得分，再取各位评委评分之平均值，四舍五入 保留至小数点后两位数，得到该投标人的技术资信分。
（2）将每个投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为 该投标人的综合总得分。
三、评审程序
1.初审。评审小组对成功解密的投标文件按照初审表进行评审，投标人未实 质性响应磋商文件要求导致投标无效的，评审小组将以询标的方式告知有关投标 人。
2.磋商。初审合格后，本项目磋商条件如有变化，评审小组对初审合格的投 标人进行磋商；本项目磋商条件如无变化，直接进入报价环节。
第 26 页/共 81 页
竞争性磋商文件
3.报价。磋商结束后，评审小组应当要求所有实质性响应的投标人在规定时 间内提交最终投标报价。如投标人未在规定时间内提交对应轮次的报价，则按上 一轮次报价为准。
4.综合评分。评审小组只对通过初审，实质上响应磋商文件要求的投标文件 进行综合评分。经磋商确定最终招标需求和提交最终投标报价的投标人后，由评 审小组采用综合评分法对初审通过的投标人的投标文件和最终投标报价进行综 合评分。
四、相关说明。
1.评审小组根据与投标人磋商情况可能实质性变动磋商文件的内容，包括招 标需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。磋商文件有实质性变动的，经招 标人代表确认作为磋商文件的有效组成部分，评审小组通知所有参加磋商的投标 人。
2.评审小组发现投标人的报价或者某些分项报价明显低于其他通过初审的 投标人的报价，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，应当要求其在合理的时 间内按要求提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性 的，其投标文件将被认定为投标无效。
3.无论何种原因，即使投标人磋商时携带了证书材料的原件，但投标文件中 未提供与之内容完全一致的扫描件的，评审小组可以视同其未提供。
第 27 页/共 81 页
竞争性磋商文件
第五章 合同 发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程施工及 有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程内容：
4.工程范围：
5.工程承包方式：
6.合同签订地点：
二、合同工期
合同工期：年 月 日至 年 月
准）
工期总日历天数：日历天。
三、签约合同价与合同价格形式
日（具体时间以开工报告为
1.签约合同价（含税）为：人民币（大写）(¥元）；
本合同的增值税税款为签约时根据现行执行税率计算的结果，如结算时执
行税率发生调整，则以国家.省市相关政策文件执行。
暂列金额（含税）：人民币（￥元）
2.合同价格形式：。
四、工程质量、验收及保修条款
1.工程应严格按照国家相关施工规范进行施工。
2.验收标准以国家颁发的《工程施工验收规范》并参照所在地标准、质量评
定验收标准。
3.由承包人采购的材料、设备，需经发包人书面认可后方可使用，并向发包
第 28 页/共 81 页
竞争性磋商文件
人提供质保书及相关资料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已 使用，对工程造成的损失由承包人负责。
4．本工程不得转包；如需分包，分包内容、分包金额、分包商须经招标人 同意后方可实施。
5.由于承包人施工技术原因及工作不到位等自身原因造成的质量问题，其返 工费用由承包人承担，因此造成的工期延误，由承包人承担相应的违约责任。6.工程竣工后承包人应提前 7 日通知发包人，并办理验收手续。
7.工程竣工验收合格以发包人在验收证书签字之日起计算，在规定的保修期 内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包人无偿保修。
8.承包人应向发包人交付的资料及文件：
| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事 宜 |
| 1 | 竣工结算资料 | |||
| 2 | 竣工验收报告 | |||
| 3 | 其他相关资料等 | |||
| 4 | ||||
| 5 |
承包人提交的竣工资料的费用承担：。
承包人提交的竣工资料移交时间：。承包人提交的竣工资料形式要求：。
五、合同价款支付及结算
预付款的支付
预付款支付比例或金额：。
预付款支付期限：。
预付款扣回的方式：。
2. 预付款担保
第 29 页/共 81 页
竞争性磋商文件
承包人提交预付款担保的期限：。
预付款担保的形式为：。
3.工程进度款支付：关于付款周期的约定： 按月支付项目已完成合格工程 量 85%，竣工验收合格并经结算审计完成后付至审定价的 97%，余款 3%作 为工程质保金,待工程竣工缺陷责任期满并所有质量缺陷已修复后一次性付 清。
备注：（1）如中标人采用“银行保函或保证保险等方式”提交等额工程质 量保证金，则在工程竣工结算完成后招标人应付至最终结算价款的 1登录即可免费查看登录即可免费查看%；（2）上述“银行保函或保证保险等方式”的格式详见合肥市城乡建设局 2登录即可免费查看2登录即可免费查看 年 3 月 5 日所发的《关于以保函等方式替代工程质量保证金的通知》中的 示范文本为准，且该保函所载明保证责任最高限额为结算定案价的 3%，保 函的有效期为 2 年。
承包人需按照一般计税方法向发包人开具增值税专用发票。在符合合同约 定付款条件后，发包人在收到承包人提供符合发包人要求的增值税专用发票 后付款。若承包人未按时向发包人提供发票或发票和相关资料不符合标准，则发包人有权延后支付费用，且不承担违约责任。
总价包含的风险范围：。
风险费用的计算方法：。
4.市场价格波动是否调整合同价格的约定：。
5.工程结算（变更估价原则）
5.1 结算价=合同价±变更估价±其他
。
5.2 变更估价原则：。
六、承包人工作
1.参加发包人组织的施工协调会及现场交底，拟定施工方案和进度计划，交 发包人审定。
2.指派项目经理（姓名）负责合同履行。按要求组织施工，安全、保质、保量、按期完成施工任务，解决 由承包人负责的各项事宜。
3.严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格 按照磋商文件要求的施工作法说明进行施工，做到各项质量检查记录。参加竣工
第 3登录即可免费查看 页/共 81 页
竞争性磋商文件
验收，编制工程结算。
4.遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，负责保护好施工 现场周围建筑物及装修、设备管线、树木绿化不受损坏，承担相应费用。做好施 工现场保卫和垃圾清除等工作。
5.承包人应做到工完料尽场地清，承包人撤场前未清理或清场未达到发包人 标准的，发包人有权聘请第三方机构清场，所产生的费用直接在发包人应付工程 款中扣除。
6.承包人必须服从发包人现场人员的管理。
7.工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保 护，竣工验收交付前工程成本及设施损害的风险由承包人承担。
七、发包人工作
1.清除影响施工的障碍物。发包人协调施工所需的水、电接引，施工所产生 水电费由承包人自行承担（如使用业主方水电，结算时按结算价款的万分之七扣 除）。办理施工涉及的各种申请、批件等手续。
2.指派人员 为发包人驻工地代表，负责合同履行。对施工安全、工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。3.按时支付工程款。
4.组织工程竣工验收工作。
八、安全、文明施工
1．承包人按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施 不力造成事故的责任和因此发生的费用。非承包人责任造成的伤亡事故，由责任 方承担责任和有关费用。
2．由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生 安全或火灾事故，承包人应承担由此引发的一切经济损失。
3．承包人应该文明施工，按照《建设工程施工现场管理规定》加强建设工 程施工现场管理，保证施工顺利进行。
九、纠纷处理
因工程质量、结算价款双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿协商、调解解决或协商、调解不成时，可按本合同约定向 人民法院提起诉讼。
十、合同的变更和解除
第 31 页/共 81 页
竞争性磋商文件
本合同经双方签字盖章生效后，双方必须严格遵守。任何一方不得毁约，如 有新的问题可补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律 效力。
十一、其他约定
1.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后 可以延期。
元），收受人 2.本项 目履 约保证 金为 （人民币）（￥
为，期限至。
十二、补充条款
本补充条款是本合同的一部分，其解释顺序优先于合同内的其他条款。
1.承包人的投标报价（合同价款）是承包人基于业主提供的资料和现场数据 及承包人的解释和现场考察计算出来的，覆盖了完成合同义务所包括的一切工 作，不得以漏项或考虑不周提出索赔。
2.对于发包人提供的工程量清单漏项、漏量、项目特征描述等错误，承包人 需在答疑截止时间前向发包人提出答疑，未在规定时间提出异议并附计算书的，工程结算时承包人不得以工程量清单漏项、漏量、项目特征描述等错误向发包人 提出索赔。
3.对于发包人提供的工程量清单中的单项子目，承包人没有报价的，发包人 认为视同该项价格已经包括在其他项目中。
4.每延期竣工一天，承包人支付发包人合同价款的万分之二的违约金；工程 延期 28 天以上的，每天按合同价款万分之五向发包人支付违约金；延期竣工 56 天以上的，发包人有权解除合同，承包人应按照合同价款的 4%支付违约金，违 约金不足以赔偿损失的，发包人有权要求承包人另行赔偿。
5.关于其他保险的约定：承包人须为其施工现场的全部人员办理意外伤害保 险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。
6.法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共 和国建筑法》、《中华人 民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标 法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《合肥市 公共资源交易管理条例》等国家及工程所在地现行有效的法律法规和规章。
第 32 页/共 81 页
竞争性磋商文件
7、出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：总价合同工程量清单出现 错误，合同价格不予调整。
8、项目经理：
姓 名：；
身份证号：；
建造师执业资格等级：；
建造师注册证书号：；
建造师执业印章号：；
安全生产考核合格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
8.1 承包人对项目经理的授权范围如下：。
8.2 关于项目经理每月在施工现场的时间要求：驻场时间每月不少于 22 天，每天在岗工作时间不得少于 8 小时。
8.3 承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约 责任：。
8.4 项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人未能按照承 诺到岗尽职的，发包人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整 改通知。如仍未及时整改，发包人有权责令其停工整改、直至解除合同。发包人 还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿发包人的有关损失或 工期延误的损失，并就此向承包人索赔。
8.5 承包人擅自更换项目经理的违约责任：
承包人不得擅自更换投标时所报项目经理,否则发包人有权解除合同，由此造成 的损失由承包人自行 承担，承包人还应赔偿由此造成发包人的全部损失。确需 更换的须在签订合同后，报经发包人同意后按相关规定办理，更换后的人员不得 低于承包人投标时所报人员资质和技术水平。
。8.6 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：
9.承包人人员
9.1 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：。
第 33 页/共 81 页
竞争性磋商文件
9.2 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人不得擅自更换主 要管理人员,否则发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包人自行承担，承 包人还应赔偿由此造成发包人的全部损失。确需更换的须在签订合同后，报经发 包人同意后按相关规定办理，更换后的人员不得低于承包人投标时所报人员资质 和技术水平。发包人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的 调整。
9.3 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：。
9.4 承 包 人 提 交 项 目 管 理 机 构 及 施 工 现 场 管 理 人 员 安 排 报 告 的 期 限：。
1登录即可免费查看.人员及职责
1登录即可免费查看.1 发包人委派的发包人代表或监理工程师（以下简称“工程师”）无权 更改合同，也无权解除发包人和承包人的义务和责任。
1登录即可免费查看.2 发包人代表的任何批准、检查、证书、同意、通知、建议、检验、指 令和要求等不解除承包 人在合同中的责任。
1登录即可免费查看.3 承包人只能从发包人代表或其授权代表处接受指令。
1登录即可免费查看.4 发包人如需更换发包人代表须提前 7 天通知承包人。
1登录即可免费查看.5 承包人委任的项目经理、项目技术负责人、各专业负责人（其他主要 管理人员和技术人员 及施工机械等在整个项目施工期内必须在位。承包人的项 目经理离开现场的，须经发包人代表同意，并书面指定临时代表，代为行使项目 经理的权力；该临时代表的一切行为，甲方均认为是项目经理的行为。
1登录即可免费查看.6 承包人提交发包人的任何文件，发包人都认为该文件已经承包人内部 程序批准；承包人提交的文件发生修改的，应及时将最新版本提交发包人代表。
1登录即可免费查看.7 承包人应始终采取一切合理防范措施来避免在项目人员内部发生违 法、动乱或妨碍治安的行 为，保持项目的安定；并保护好现场和周围的人员和 财产安全。
1登录即可免费查看.8 承包人雇佣职员或工人应遵守相关法律法规的规定。
1登录即可免费查看.9 参与本项目的承包人代表或其雇员不遵守合同规定或一贯行为不轨或 或不能胜任工作或危 害安全，发包人代表有权要求更换；原人选未经发包人许 可不得再进入本项目（包括项目经理在内）。
1登录即可免费查看.1登录即可免费查看 承包人更换项目经理的，须提前 14 天通知发包人，并征得发包人同
第 34 页/共 81 页
竞争性磋商文件
意；该行为视为违约，承包人须支付发包人 2登录即可免费查看 万元违约金。更换后的项目经理 资历、水平不得降低。
11.变更与调整
11.1 在工程移交前，发包人代表有权签发变更指令，承包人应按照指令来 实施变更，并进行工期和费用的估算，提交发包人代表。
11.2 发包人代表收到承包人的估算后，可以决定撤销、修改或确认实施该 项变更。
11.3 如果承包人认为自己的建议能缩短工期、降低工程实施或运营成本，或对业主产生其他利益， 可以向发包人代表提交建议书；建议书的编制费用自 理。
11.4 任何变更指令都应由发包人代表签发给承包人，承包人收到后应回函 说明；涉及到费用调整的，按照相关条款执行。
11.5 设计文件示意内容的尺寸做法、要求等标注有错误、有遗漏，或理解 不一致，发包人或其委 托的勘查设计单位根据工程施工需要而对其进行更正和 补充的，称为技术核定；技术核定不调整合同价款，也不调整工期。
11.6 未经发包人代表批准，承包人不得对工程进行任何变更。
12.分包与配合
12.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：。
主体结构、关键性工作的范围：。
12.2 分包的确定
。允许分包的专业工程包括：
其他关于分包的约定：。
12.3.承包人进行工程分包的，应遵守通用条款相关规定，发包人视其为承 包人自行施工的工程；发包人代表对分包的同意或批准并不解除承包人的任何责 任，也不代表发包人对此承担任何责任。
发包人分包的专业工程范围如下：
（1）
（2）
12.4 分包合同价款
第 35 页/共 81 页
竞争性磋商文件
关于分包合同价款支付的约定：。
12.5 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向 承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设 备，直到颁发工程接收证书之日止。
12.6 发包人通过招标方式选择专业工程分包施工单位，承包人参与分包工 程的招标，认可招标结果，并作为总包单位与分包工程的中标人（以下简称“分 包人”）签订工程分包施工合同。
12.7 发包人支付给承包人专业分包工程合同价款（不含设备价格）的 % 作为总承包服务配合费用，承包人不得向分包人收取其他费用；该项费用包括但 不限于以下内容：
（1）乙方承担总包责任所发生的费用。
（2）“分包工程”施工完毕、土建工程的收尾和修复以及使用承包人的施 工所用水电管线等费用（水电费用装表计量，按照实际用量结算）。
（3）分包人使用承包人现场临时工程及在用的脚手架、塔吊、施工电梯等 费用。
（4）分包人使用工程的施工道路，到总包单位搭伙，使用总包单位的卫生 间等。
（5）门窗洞口、安装工程管道口、楼地面墙面凿洞、槽等的后塞及修补等，以及整个工程的安全 保卫等。
（6）为分包人提供标高、轴线、定位，隐蔽工程指引等。
（7）分包人的工程资料收集整理和移交；工程质量的检验和验收。
（8）保证分包工程在施工期间有足够的工作面，保证其按时开工和连续施 工，并承担因乙方原因 使分包工程不能按时开工和配合不及时造成的工期延误 责任。
12.8 配合工程：是指某一位于施工现场内或现场外的工程，并非由承包人 施工或总包，但与承包 人的工程有一定联系，需要承包人配合的工程；配合工 程如下：
（1）
（2）
第 36 页/共 81 页
竞争性磋商文件
12.9 对于配合工程，承包人除不需要承办总包责任外，其他责任和义务同 分包工程；发包人给予 承包人 万元作为承包人承担配合工作的配合费用。12.1登录即可免费查看 凡在与已交工工程有关联的部位施工时，必须提前向甲方提出书面联 系单，经甲方同意，并签字后方可施工。
13.水电费的结算：
13.1 发包人在现场安装计量装置，承包人负责施工期间的保护，并在工程 移交的同时完好地移交 给发包人。
13.2 承包人投标报价已经包含水电费用，工程结算时按照发包人实际缴 纳的水电费在结算价（税前）中扣除。
13.3 因承包人保护不善造成计量装置损坏，承包人负责修复，并承担由 此造成的增加费用（包括 修复费用和水电损失费用以及可能发生的罚款或其 他费用）。
13.4 发包人供应材料设备的结算：材料按照总价的 %计取保管费（材 料数量最多不超过设计文件的用量（可以计算定额损耗）；设备按照总价 的 % 计取保管费；此费用仅计取税金。
14. 分包工程的总承包配合费和配合工程的配合费：分包工程的总承包配 合费按照分包工程价格确定，一次包死，不随分包工程结算价款的调整而调整；配合工程的配合费也一次包死；该两项费用仅计取税金。
15. 履约保证金
15.1 承包人是否提供履约保证金：不提供。
15.2 承包人提供履约保证金的形式：□银行转账银行电汇□银行保函□担保机构担保保证保险
注：
（1）如采用银行保函，银行保函由注册地在合肥行政区域范围（含四县 一市）内的银行出具的见 索即付无条件保函。
（2）如采用担保机构担保，应为注册地在本地的融资担保机构或经安徽 省地方金融监督管理局备案许可的融资担保机构出具的无条件担保。
15.3 履约保证金的金额：中标合同金额的％。
15.4 履约保证金提交期限的要求：签订合同前。
第 37 页/共 81 页
竞争性磋商文件
15.5 履约保证金退还时限：履约保证金有效期满 7 日内（最迟不得超过 项目竣工验收通过后 28 天）。
16.质量保证金
16.1 关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。在工程项目竣 工前，承包人提供履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
16.2 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第 2 种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为： /；
（2）3%的工程款；
（3）其他方式: /。
16.3 质量保证金的扣留：质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基 数不包括预付款的支付、 扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:。
关于质量保证金的补充约定： 银行保函或保证保险等方式提交等额工程 质量保证金，则在工程竣工结算完成后发包人应付至最终结算价款的 1登录即可免费查看登录即可免费查看% 。
17.保修
17.1 保修责任
工程保修期为：执行《工程质量保修书》规定。
17.2 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：。
18.试验与检验
18.1 试验设备
（1）施工现场需要配置的试验场所：。
（2）施工现场需要配备的试验设备：。
（3）施工现场需要具备的其他试验条件：。
18.2 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：。
19.变更估价
第 38 页/共 81 页
竞争性磋商文件
关于变更估价的约定：
19.1 因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，按下列规定调整：
（1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；但对于投标报价中分部分项 工程项目单价高于最高投标限价（控制价）相应 子目单价的清单项目，工程量增加幅度超过本项目工程数 量 15%（不含 15%）的，超过 15%的增加部分工程量的单价按最高投标限价（控制价）相应子目单 价与投标优惠率同比下浮，确定工程变更单价，作为结算的依据；对于投标报 价中分部分项工程项目单价 低于最高投标限价（控制价）相应子目单价的 3登录即可免费查看%（含 3登录即可免费查看%）的清单项目，工程量减少幅度超过本项目工程数量 15%（不含 15%）的，超过 15%的减少部分工程量的单价按最高投标限价（控制价）相应子目单 价与投标优惠率同比下浮，确定工程变更单价，作为结算的依据；
（2）已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合 理范围内参照类似项目的单价。
（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承 包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法、当期的工程造价管理 机构发布的信息价格和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目 的单价；
（4）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工 程造价管理机构发布的信息价缺价的，应由承包人根据变更工程资料、招标时 的计量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格和承包 人投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，作为结算的依据；19.2 工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出 调整措施项目费的，应事前将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与 原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案 经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：
（1）按照费率计算的措施费，应按照实际发生变化的措施项目依据原招 标文件规定的费率计算；
（2）按照单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按
第 39 页/共 81 页
竞争性磋商文件
本合同补充条款第 19.1 目计算；
（3）按总价（或系数）计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施 项目和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出新的措施项目费，作为结算的 依据；
（4）如果承包人未事前将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工 程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。
2登录即可免费查看.承包人的合理化建议
2登录即可免费查看.1 监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建 议后 7 天内审查完毕。
2登录即可免费查看.2 发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建 议后 7 天内审批完毕。
2登录即可免费查看.3 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益 的奖励的方法和金额为不采用。
21.农民工工资管理
21.1 本工程农民工工资实行专用账户管理，承包人设立的专用账户开户， 账号：。行为：
21.2 本工程工资性工程款 元（相应的最低工资标准乘建筑面积）；其中工资性工程预付款元。(工资性工程款除月工期)
21.3 发包人在监理人签发开工报告前，将工资性工程预付款转入承包人 开立的农民工工资专用账户。工程开工后第一个月支付工资性工程进度款起，分 3 月扣回工资性工程预付款。
21.4 发包人于每月 25 日前将工资性工程进度款转入农民工工资专用账 户。
21.5 承包人每月 25 日前上报本工程农民工工资清单，每月 1登录即可免费查看 日前委 托开设农民工工资专用账户的银行支付农民工工资。
21.6 工程竣工后，经项目部农民工维权组确认无农民工工资拖欠后，发、承双方办理农民工工资专 用账户撤销手续，农民工工资专用账户余额划至本 合同约定的承包人账户。
22.分部分项工程验收
第 4登录即可免费查看 页/共 81 页
竞争性磋商文件
22.1 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 48 小时。
23.竣工验收
23.1 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：。
23.2 发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金。的计算方法：
24. 移交、接收全部与部分工程
24.1 承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 7 天内完成 工程的移交。
24.2 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法 为：发包人自应当接收工程之日起 ，承担工程照管、成品保护、保管等与工 程有关的各项费用。
24.3 承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人应承担工 程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。
25.工程试车
25.1 试车程序
（1）工程试车内容：。
（2）单机无负荷试车费用由试车消耗的生产性原材料由发包人承担；试 车其他费用（包括试车所需水电油等费用）由承包人在措施费中考虑承担；（3）无负荷联动试车费用由试车消耗的生产性原材料由发包人承担；试 车其他费用（包括试车所需 水电油等费用）由承包人在措施费中考虑承担。
25.2 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：。
26.竣工退场
26.1 承包人完成竣工退场的期限：。
27.竣工结算
27.1 竣工结算申请
（1）承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格
第 41 页/共 81 页
竞争性磋商文件
后 28 天内。
（2）竣工结算申请单应包括的内容：。
27.2 竣工结算审核
（1）发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在收到监理人提交的 经审核的竣工结算申请单后 14 天内完成审批。
（2）发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的 14 天内，完成对承包人的竣工付款。
（3）关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：。
27.3 最终结清
（1）最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内。
（2）最终结清证书和支付
发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包 人提交的最终结清申请单后 14 天内。
发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后 7 天内完成支付。
28.违约
28.1 发包人违约
（1）发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：。
（2）发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 责任：双方协商解决。
天内下达开工通知的违约
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方协商 解决。
（3）发包人违反补充条款第 11 条约定，自行实施被取消的工作或转由他 人实施的违约责任：双方协商解决。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，
第 42 页/共 81 页
竞争性磋商文件
或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方协 商解决。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方协商解决。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无 法复工的违约责任： 双方协商解决。
（7）其他：双方协商解决。
28.2 因发包人违约解除合同
承包人按 补充条款第 28.1（1）项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工 满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有 权解除合同。
28.3 承包人违约
（1）承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：。
（2）承包人违约的责任
。承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（3）因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：。
（4）发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包 人文件和由承包人或以其名义编 制的其他文件的费用承担方式：。
29.注册地不在合肥市行政区域范围（含四县一市）的承包人，应按照《纳 税人跨县（市、区） 提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》（国家税务总 局公告 2登录即可免费查看16 年第 17 号）规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税。
3登录即可免费查看. 根据合政〔2登录即可免费查看18〕16 号文要求，工程结算审计核减额超过报审金额 1登录即可免费查看%的，其超过 1登录即可免费查看%以上部分的审计咨询费用由施工单位（合同乙方）承担，建设单位在支付工程结算款时予以代扣，并支付 给审计委托的工程造价咨询 单位。
十三、附则
1．本合同经甲、乙双方签字并盖章后生效，合同履行完毕后终止。
2．本合同一式 份，发包人执 份，承包人执 份，具有同等法律效力。
第 43 页/共 81 页
竞争性磋商文件
发包人：（盖章）承包人：（盖章）
法定代表人：法定代表人：
或其委托代理人：或其委托代理人：
日 期：日 期：
附件：
附件 1：工程质量保修书
附件 2：廉政协议
附件 3：履约保证金
附件 4：合同违约条款
第 44 页/共 81 页
竞争性磋商文件
附件 1：工程质量保修书
工程质量保修书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，
经协商一致就
一、工程质量保修范围和内容
签订工程质量保修书。
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责 任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求 的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如 下：
。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；3．装修工程为 2 年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7．其他项目保修期限约定如下：
本项目的质量保修期为 年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计 算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日
第 45 页/共 81 页
竞争性磋商文件
起算。
缺陷责任期满且承包人已经及时全面履行维修义务后，发包人应退还剩余的 质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内 派人保修。承包人不在约定期限内派人维修的或接到报修通知 7 日内没有维修 好的，发包人可以委托他人修理，委托他人修理产生的费用和风险由承包人承 担，发包人有权直接从质保金中扣除垫付的维修费用，质保金不足的，发包人 有权另行追偿。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当 2 小时内到达 事故现场抢修。承包人如未及时赶到现场处理，发包人可以委托他人抢修，委 托他人修理产生的费用和风险由承包人承担，发包人有权直接从质保金中扣除 垫付的维修费用，质保金不足的，发包人有权另行追偿。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的 规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并 由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修期内，维修费用由承包方承担；保修期外，维修费用由造成质量缺陷的责 任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合 同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）：承包人（公章）：地 址：地 址：
法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：
法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：
电 话：电 话：
传 真：传 真：
第 46 页/共 81 页
竞争性磋商文件
开户银行：开户银行：
账 号：账 号：
邮政编码：
邮政编码：
第 47 页/共 81 页
竞争性磋商文件
附件 2：廉政协议
廉 政 协 议
甲方：
乙方：
为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人 的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设的规定，（以下称甲方）与（以 下称乙方），特此订立本协议共同遵照执行。
第一条 甲乙双方的权利和义务
（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行 政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人 民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉 政建设的规定。
（二）严格执行的合同要求，自觉履行合同约定的相关义务。
（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处 违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结 果。
第二条 甲方的义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物 品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公 平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方 及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。
（三） 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶 活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
第 48 页/共 81 页
竞争性磋商文件
（四） 甲方工作人员不得在乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍 家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。
（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物 品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易 形式非法收受请托人财物。
（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。
（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。
（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其 他合作单位。
第三条 乙方的义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证 券、贵重礼品。
（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支 付的任何费用。
（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物 品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。
（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验 收等条款进行私下商谈或者达成默契。
（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦 费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。
（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。
（八）乙方须按专项纪检监察工作组（如有）要求开展相关工作。
第四条 违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定的，由甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交 司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第 49 页/共 81 页
竞争性磋商文件
甲方投诉联系部门：，联系电话：。
（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定的，由甲方根据具体情 节和造成的后果，对乙方采取以下一种或多种处理办法：
1.全额收取乙方合同履约保证金不予退还；
2.追究乙方其他违约责任；
3.终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同；
4.乙方一定期限内（6 个月至 3 年，具体由甲方根据情况而定）不得参与甲 方作为发包人（业主）的工程项目投标。
甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返 还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。
第五条 双方约定
本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监 察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提 出在本协议规定范围内的处理意见。
第六条 本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。
第七条 本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人或 法定代表人或 授权代表：授权代表：项目经办人：
合同经办人：
日期：日期：
第 5登录即可免费查看 页/共 81 页
竞争性磋商文件
附件3：履约保证金
履约保函示范文本
编号：
（受益人名称）：
鉴于（以下简称“受益人”）与（以下简称“申请人”）于 年 月 日就（标段编号）的（标段名称）有关事项 协商一致共同签订《》（以下简称“基础合同”），开立人根据基础合 同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基 于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的义 务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。
一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益 人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权 的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元（¥）。三、本保函有效期自开立之日起至 之日止。
四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责 任的情形；
（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：。
受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字 并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意 转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。
第 51 页/共 81 页
竞争性磋商文件
六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不 影响本保函的独立有效。
七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。
八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。
九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
开 立 人：（公章）法定代表人（或授权代表）：（签字）地 址：
邮政编码：
电
话：传 真：
开立时间：年 月 日
第 52 页/共 81 页
竞争性磋商文件
附件 4：合同违约条款
| 安全文明施工违约金支付标准 | ||||
| 序号 | 检查项目 | 检 查 内 容 | 违约金额 （元/条.人. 处） | |
| 1 | 现场环境 | 封闭施工 | 施工区是否按要求设置围挡，围挡高度是否满足要求 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 |
| 标志标牌 | 施工出入口门楼、“五牌一图”是否按规范要求设置；重大危险源、危险区域是否设置安全警示标志、标牌 | 5登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 场地硬化 | 施工现场主要道路、加工区地面是否按照招标文件要 求硬化处理； | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| “三区”设置 | 办公区、生活区与作业区是否按规范设置；厨卫等后 勤人员是否持证上岗 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 现场扬尘 | 是否设置或采取冲洗等避免扬尘措施 | 5登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 材料堆放 | 现场材料是否码放整齐；是否标明名称、规格；是否 采取防火、防锈蚀、防雨等措施 | 5登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 防护用品 | 防护用品是否有质量保证，是否分发到作业人员并正确 使用 | 5登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 危险作业 | 六级以上强风、浓雾等恶劣天气，是否进行高空作业 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 2 | 安全防护 | 安全帽、安全带 | 是否正确使用配戴安全帽、安全带 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 |
| 防护器材 | 密目式安全网、安全平网、安全警示色、警示灯和钢 管、盖板、挡脚板、脚手板、防护门等安全防护器材 是否符合规范要求 | 5登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 规范搭设 | 防护门安装、防护栏杆及安全防护网架设、安全警示 色涂装及警示灯安装、盖板和挡脚板固定，以及脚手 板铺设等是否符合规范及使用安全要求 | 5登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 临边洞口 | “四口、五临边”是否防护到位 | 5登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 安全设施 | 楼梯、上下斜道、安全通道搭设是否符合规范及使用 安全要求；通道口、钢筋加工场地等防护棚搭设是否 符合规范及安全要求 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 临边堆物 | 临边堆物高度及距离是否符合规范要求，是否堆放有 易坠落的钢筋等杂物 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 构配件 | 钢管、扣件、可调托撑、悬挑型钢、斜拉钢丝绳等构 配件材质、规格和外观质量是否符合规范及设计要 求，是否经过试验检测合格 | 5登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 结构设计计算 | 地基承载力、双排脚手架、模板支撑架、落地及悬挑 扣件式钢管脚手架、移动式操作平台和钢平台是否经 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
第 53 页/共 81 页
竞争性磋商文件
| 3 | 脚手架 | 过设计计算， 并报审批合格 | |||||
| 支架基础 | 脚手架基础是否平整、坚实、有排水措施；是否按基 础承载力要求进行验收；基础是否下沉或立杆悬空 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 接长、连接 | 杆件的接长方式、不同使用功能支架间的连接、脚手 架连墙件的设置是否符合规范要求 | 5登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 搭设、拆除 | 各脚手架、支撑架和平台的搭设、拆除是否按规范施 工；是否按程序自检、报检和验收 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 支架预压 | 钢管满堂支架是否按规范要求预压，是否形成支架预 压报告并验收通过 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 架体防护 | 双排脚手架、模板支撑架、落地及悬挑扣件式钢管脚 手架的外立面防护是否符合方案及规范要求；悬挑扣 件式钢管脚手架的悬挑层防护，层高较大的脚手架内 侧防护是否符合规范要求 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 登录即可免费查看"/> | 门洞防护 | 门洞处支架搭设是否符合方案及规范要求，是否设置 有防撞击设施 | 5登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||||
| 支架荷载 | 支架及作业平台顶部的实际荷载是否超过设计规定 | 5登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 监测、维护 | 对支架是否有监测、应急和预防不均匀沉降措施；是 否有拆除主节点的纵、横向水平杆，纵、横向扫地杆，连墙件等现象；是否在脚手架基础及邻近处进行挖掘 作业 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 内外架相连接 | 模板支撑、龙门架料台是否与外脚手架相连接 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 与建筑实体间距 | 外架与建筑实体间距是否符合规范要求；间隙是否封 堵或封堵拆除后是否及时恢复 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 卸荷钢丝绳及卡扣 | 悬挑外架及卸料钢平台设置的卸荷钢丝绳及卡扣数 量、位置是否符合规范要求 | 5登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 预埋锚固卡环 | 悬挑型钢、卸料钢平台预埋锚固卡环数量及设置是否 符合规范要求 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 其他安全措施 | 是否有可靠接地、防雷措施；是否有上下垂直立体交 叉作业情况；是否有专人看守，设置警戒区域，防拆 架时坠物伤人措施 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 外电防护 | 外电线路与在建工程的设备、构筑物、施工机械等是 否保证最小安全距离，是否采取防护隔离措施；外电 架空线路正下方是否有施工、作业棚、生活设施或构 件、架具、材料等杂物 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 接零保护及配电保护系统 | 施工现场是否采用 TN-S 接零保护系统；接地、防雷、保 护接零、接地与接地电阻是否符合规范要求 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
第 54 页/共 81 页
竞争性磋商文件
| 4 | 临 时 用电 | 三级配电、两级漏电保护系统 | 是否采用三级配电、两级漏电保护系统；配电室及总配 电箱， 总、分配电箱和开关箱的安装及维护是否符合 规范要求；是 否违反“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”；每台用电设备 是否有专用开关箱，是否有“一闸多用”现象 | 5登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 配电线路 | 电缆芯线是否根据用电设备的负荷及相数、线数确 定；电缆线路的架空或埋地敷设是否符合规范要求；室内配线及用电是否符合规范要求 | 5登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||||
| 自备电源 | 发电机组使用及维护是否符合规范要求 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||||
| 安全电压及照明 | 特殊场所及条件下是否合理使用安全特低电压照明；夜间影响飞机和车辆通行的在建工程及机械设备是 否按照规范要求设置红色信号灯及应急自备电源措 施 | 5登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||||
| 用电设备 | 手持电动工具、水泵、交流电焊机、施工升降机、塔 式起重机等用电机具、机械是否按照规范要求用电；是否采用手动双向转换开关作为控制电器 | 5登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||||
| 带电作业 | 带电作业是否实施有效防护 | 5登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||||
| 违章作业 | 非电工接电作业 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||||
| 办公、生活用电 | 办公、生活用房和职工宿舍是否在进线处按照规范要 求安装电源箱、漏电保护器和限流保护器 | 5登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||||
| 5 | 起 重 机 械 吊装 | 相关单位 | 租赁(提供)单位是否有相关资质或安全生产许可证，是否登记备案；检验检测机构是否具有相应资质 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 检查验收 | 汽车吊等起重机械进场是否验收合格；各总成件、零 部件、附件及附属装置是否齐全完整、灵敏可靠；吊 钩、钢丝绳、卷筒和滑轮、制动器和制动轮、接（卸）料平台、吊篮机构等是否符合相关规范要求；验收合 格的起重机械是否挂牌施工 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||||
| 基 础 | 地基承载力或铺垫措施是否符合要求；基础原材和基 础施工是否符合相关标准 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||||
| 基 坑 | 基坑是否积水 | 5登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||||
| 安拆、验收 | 吊装设备搭设、拆除作业是否规范；设备安拆告知、检测检验和联合验收等手续是否齐全；检测检验和验 收是否合格 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||||
| 维 保 | 是否有维保合同，是否按规定定期维护保养并有相应记 录 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||||
| 多塔作业 | 多塔作业安全距离是否符合规范要求 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||||
| 起重作业 | 起重过程中是否有专人指挥，是否信号不明；起重机 架梁时作业半径和高度范围内是否有障碍物；吊钩、吊具是否符合规范要求 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||||
第 55 页/共 81 页
竞争性磋商文件
| 安全防护 | 安全限位及保险装置是否损坏或失效；操作范围是否 设置警示标志 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||||
| 6 | 现 场 消防 | 基本要求 | 是否设置消防通道、消防水源；配备的灭火器材数量 是否满足规范要求，是否欠压失效 | 5登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 禁用设备 | 临时住房内是否使用电炉、碘钨灯、热得快等大功率 用电设备，是否安装限流器 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||||
| 动火作业 | 动火作业前是否履行报批手续 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||||
| 气瓶 | 氧气、乙炔等气瓶使用是否符合规范要求，乙炔瓶是 否安装回火防止器 | 5登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||||
| 7 | 基 坑 及 沟 槽 施 工 | 施工作业 | 开挖、支护和降水工程是否符合设计及规范要求，围 挡是否符合要求 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 坑边荷载 | 基坑边堆置土、料具等荷载是否在基坑设计和规范允 许范围内；施工机械与基坑边沿的安全距离是否符合 规范及设计要求 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||||
| 基坑监测 | 监测频率是否符合要求，监测记录是否完备，监测成 果是否落实 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||||
| 支撑拆除 | 支撑结构的拆除方式、拆除顺序是否符合规范要求 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||||
| 相邻管线、建筑物保护 | 对电力、通信、燃气、上下水等管线和邻近建筑物是 否采取有效监测和安全保护措施，是否有专人监护 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||||
| 8 | 施 工 机具 | 验收程序 | 各施工机具在安装完毕后是否按规定履行验收程序，并经责任人签字确认 | 5登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 安全使用 | 各类施工机具在使用中是否按照规范要求做好安全防 护措施 | 5登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||||
| 9 | 顶 管 施工 | 工作井 | 是否按照规范和设计要求选择合适的工作井、接收井 结构形式，砌筑作业是否符合要求 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 地下危险源勘察 | 地下承压水、邻近高压管线等威胁顶管施工安全的危 险源是否采取有效防护 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||||
| 施工监测 | 是否在顶管施工范围进行有效监测 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||||
| 顶管工艺选择 | 是否按照设计和规范要求选择合适的顶管施工工艺 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||||
| 通风措施 | 进人操作顶管时，是否按照规范要求配置通风设施 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||||
| 爬梯 | 爬梯是否固定牢固，是否设有安全护笼及安全网 | 5登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||||
| 顶进设备 | 油泵与千斤顶性能是否匹配，压力表是否完好有效 | 5登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||||
| 1登录即可免费查看 | 预应力 | 预应力张拉 | 是否设立明显的安全标志和警戒区，张拉两端是否设 置安全挡板 | 5登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 11 | 夜间施工 | 施工审批 | 是否擅自进行夜间施工 | 5登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 专项方案 | 是否按要求编制夜间专项施工方案，并按规定审批 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||||
| 相关措施 | 施工工点是否有充足的照明，照明是否符合规范，要 求安全员等相关人员是否在岗履职 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||||
第 56 页/共 81 页
竞争性磋商文件
| 质量安全履责行为违约金支付标准 | |||
| 序 号 | 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 违约金额 （元/条.人.处） |
| 1 | 组 织 机 构 | 1.项目经理、技术负责人、项目部“五大员”等人员与投标文件是否相符，是 否在岗履责 | 按合同文件执 行 |
| 2.项目经理等主要管理人员是否擅自变更 | |||
| 2 | 管 理 制 度 | 1.项目部质量安全体系是否建立健全 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 |
| 2.各类规章制度是否建立，是否按行业主管部门要求设立劳资专管员 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 3.是否按要求参加发包人工程调度会 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 4.施工企业是否定期对项目部检查，是否在重大节假日及停复工时期进行 检查 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 3 | 技 术 准 备 | 1.是否及时编制实施性的施工组织设计、专项施工方案，并及时报监理单 位审 核 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 |
| 2.进场机械设备、机具是否按规定报验 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 3.现场存备的图集规范是否齐全，仪器设备配置是否规范 | 5登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 4.特殊工种是否取得特种作业资格证书 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 5.施工前是否对作业班组进行质量安全技术交底 | 5登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 4 | 合 同 管 理 | 1.总、分包单位是否签订分包合同，合同是否按行业主管部门要求备案 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 |
| 2.是否与劳务企业签订劳务协议 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 3.用工单位是否与作业工人签订劳务用工合同 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 5 | 施 工 过 程 | 1.是否按照审批通过的专项方案或专家论证方案施工 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 |
| 2.是否定期组织开展质量安全自查活动 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 3.是否配合各类检查 | 5登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 4.是否对检查提出问题能够及时整改，及时回复 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 5.是否有未按设计要求擅自施工的现象 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 6 | 内 业 资 料 | 1.质量安全控制管理资料是否与工程实体同步 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 |
| 2.质量安全控制管理资料是否真实 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 3.三级安全教育是否到位，资料是否真实 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
第 57 页/共 81 页
竞争性磋商文件
| 绿化工程施工质量违约标准 | |
| 管 理 内 容 | 违 约 责 任 |
| 一、项目组织机构和人员管理 | |
| 绿化负责人需常驻现场，由发包人负责考勤，并实行请 假制度，批准人为发包人代表。绿化负责人每月出勤不 得少于 22 天，并且必须参加工程例会。 | 绿化负责人负责人每缺勤一天或 一次例会承担5登录即可免费查看登录即可免费查看 元违约金。绿化负 责人月出勤少于 1登录即可免费查看 天的，发包人有 权提出更换，并处 5 万元违约金。 |
| 二、劳动力和施工机械管理 | |
| 工程实施期间，承包人必须按照招标文件要求和投标文件 承诺，以 及经批准的施工组织设计、总进度计划、关键节 点的进度计划，向 发包人提交劳动力和施工机械使用计 划，使用计划经发包人审定后， 必须严格执行，发包人根 据工程实际情况有权提出增加劳动力和机 械投入要求，有 效劳动力人数和机械数量达不到计划要求的，视为承包人 违约。 | 有效劳动力人数达不到计划要求 的承担 1登录即可免费查看登录即可免费查看 元/天·人违约金，机 械 数量 达 不到 计 划要 求的承担 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 元/天·台违约金。 |
| 三、工程质量管理 | |
| 为确保园林景观效果，针对地形、水系、园路、广场、园林小品、绿化植物的定位，承包人必须根据施工图定 位放线，并主动申请由发包人、设计单位、监理单位进 行验线，确认形式、形态。 | 未经过验线擅自施工的，承包人第 一次承担 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 元违约金，第二次承担 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 元违约金，第三次承担 4登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 元 违约金，以此类推。 |
| 工程实施期间，承包人须接受监理单位全程旁站式监管。栽植土换 填、地形整理、土壤改良、树穴开挖、植物材料、树木栽植、施肥 以及园林附属工程等每道工序必须经过自 检合格后再报验，监理单 位逐项（逐株）验收签字，监理 单位验收合格后报发包人组织验收，合格后方可进行下道 工序施工。 | 承包人擅自进行下道工序施工的， 、第一次发现承担3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 元违约金，第 二次承担5登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 元违约金，第三次承担 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 元违约金，以此类推。 |
| 回填栽植土必须符合要求，不得为淤泥、板结土、垃圾土、湿土、 | 发现一处不合格的，承包人承担 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 元/处违约金。 |
第 58 页/共 81 页
竞争性磋商文件
| 老黄土等。 | |
| 苗木栽植前，绿地内必须按标准摊铺泥炭土，并进行旋耕，旋耕深度不得低于 3登录即可免费查看cm；乔、灌木树穴回填、分车绿带和 树池必须集中拌和泥炭土回填。 | 发现一处不合格的，承包人承担 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 元/处违约金。 |
| 1、苗木要严格执行合同、招标文件、图纸要求的各项规格，无病虫害，无发黄、枯萎现象，无树皮破损、枝条劈裂等 机械损伤，土 | 苗木规格（含土球）不合格，不是 选苗确定的苗木，树穴及底肥未经 验收苗木擅自进场， |
| 球直径不小于胸径（地径）的 7 倍（沙土土球不小于 6 倍），乔木土球厚度不小于土球直径的 2/3，灌木土球厚度不小于 土球直径的 1/2（特殊苗木土球根据选苗情况另行约定），土球湿润，无松球、散球、破损球，外省苗木应有植物检疫 合格证，不符合以上要求的均视为不合格。 2、所有苗木一律使用圃地苗。苗木产地须经监理单位和 发包人确认，香樟、桂花产地必须为安徽江淮地区。特 殊苗木须经监理单位和发包人共同选苗、标记、编号、 拍照，苗木进场后，由监理单位和发包人结合选苗标记、 照片进行逐一比对并验收，不符合以上要求的均视为不 合格。 3、树穴及底肥经验收合格后，承包人方可组织苗木起 挖，并向监理单位和发包人报备起挖品种、数量。 4、本地乔、灌木须下午起挖，夜间运输至项目现场，次日 完成修剪、栽植、浇定根水，超过期限的不允许栽植。 | 未按时间要求起挖、运输、修剪、栽植、浇定根水的，承包人承担 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 元/株违约金。 |
| 不合格苗木必须在验收后 12 小时内清除出现场。 | 未及时清除出现场的，承包人第一 次承担 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 元违约金，第二次承担 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 元违约金，第三次承担 5登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 元 违约金，以此类推。 |
| 苗木修剪工人须经培训后方可进行修剪，进场苗木验收 合格后，在保持全冠的前提下适度疏枝。修剪时应去除 所有损伤枝、断枝、枯枝。切口要平整，留枝、留叶要 合理，树形要匀称。在修剪直径 2cm 以上大枝及粗根时，须截口削平，并设置专人进行涂防腐剂。 | 擅自修剪和未涂防腐剂的，苗木作 为不合格予以清场，另外承担 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 元/次违约金。 |
| 行道树栽植应成直线，高度一致，树干通直，树皮无疤 痕；支撑形式、高度、材质统一；树木应平土球栽植，绿带边、分车带土方低于侧石 5 ㎝；色块均匀，到边到 角。 | 发现一处不合格的，承包人承担 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 元/处违约金。 |
第 59 页/共 81 页
竞争性磋商文件
| 草坪铺种前，土壤应通过旋耕等方式使之蓬松，且土壤颗 粒不得大 于 3cm，并利用砂找平，铺种后应碾压，且平坦、排水通 畅。 | 发现一处不合格的，承包人承担 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 元/处违约金。 |
| 承包人须接受发包人、区监管部门以及市园林主管部门 的检查、随机抽查和工程质量监督，如发现质量问题，承包人应立即整改。 | 承包人除整改外，每发现一次还承 担 5登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 元违约金，发现三次，发包 人上报相关行政主管部门记入不良 行为记录。 |
| 四、安全文明施工管理 | |
| 道路绿化施工时承包人须设立专职安全员，对道路绿化 施工安全措施监督、检查以及指挥交通。苗木吊装、高 空修剪时必须有专职安全员在现场进行监督，还应注意 上方高压电线的安全距离。 | 未配备专职安全员的，除立即配备 外，还承担 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 元/次违约金。 |
| 道路绿化施工应用警示隔离带做好交通防护隔离工作，确保车辆和行人不进入绿化施工区域，现场悬挂彩条、设立警示牌和夜间反光牌等安全标牌。施工过程中使用 大型机械，应设置安全标牌于施工前后 3登录即可免费查看 米处，并进 行三面维护。夜间施工应有足够的灯光照明，加强安全 防护措施。 | 未达到此标准施工的，承担 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 元/次违约金。 |
| 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安 全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施 的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。 | 被检查出安全隐患的，承担 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 元 /次违约金。 |
| 文明施工：要求项目经理负责对现场文明施工进行分片包 干管理，责任到人。不违章指挥、不蛮干。绿化换土不随 意弃置，运至指定的弃渣场，运输途中不落石掉渣，污 染道路，同时配专人清扫土方 | 未达到此标准施工的，承担 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 元 /次违约金。 |
| 道排工程施工质量违约金支付标准 | |||
| 序 号 | 检 查 项 | 检查内容 | 违约金 额 （元 /条. 人.处） |
| 1 | 目 渣 | 是否按照安巢 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 |
土 经开区渣土相
第 6登录即可免费查看 页/共 81 页
竞争性磋商文件
| 是否按要求弃 至指定地点， | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||
| 垃圾土及废料 是否清运出场 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||
| 登录即可免费查看">2 | 登录即可免费查看">路 基 | 路基填料、换 填深度是否满 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |
| 路床中线标 高、横坡、平 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||
| 下承层质量是 否满足规范要 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||
| 路基压实度、路床顶弯沉值 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||
| 石灰土灰剂量 是否满足设计 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||
| 填料粒径是否 合格、拌合是 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||
| 松铺厚度、压 实厚度是否符 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||
| 路床是否设置 排水设施 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||
| 外观质量是否 合格 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||
| 路基养护是否 及时、到位 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||
| 3 | 道 路 基 层 | 基层材料是否 满足规范及设 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |
| 基层中线标 高、横坡、平 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||
| 是否按规范及 设计要求进行 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||
| 水稳层取芯厚 度、芯样完整 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||
| 下承层质量是 否满足规范要 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||
| 压实度、无侧 限抗压强度是 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||
| 无机结合 料剂量是 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||
| 粒径是否 合格、拌 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||
| 松铺厚 度、压实 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||
| 外观质量 是否合格 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||
| 路面基层 是否及时 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||
| 4 | 道 路 面 层 | 沥青面层 原材料及 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |
| 是否按规 范及设计 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||
| 面层中线 标高、横 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||
| 混合料抽 提、筛分 是否满足 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||
| 沥青外观 马歇尔试 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||
质量是否
验、车辙
第 61 页/共 81 页 试验 是
否满足设
计要求
竞争性磋商文件
| 沥青混凝 土摊铺碾 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 封层、透 层、粘层 | 1登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 下层是否 清理干净 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 松铺厚 度、压实 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 施工机械 是否满足 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 成品保护 是否到位 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 4 | 排 水 工 程 | 沟槽开挖 尺寸、沟 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||
| 检查井井 盖座材 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 沟槽及井 周回填材 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 是否按设 计要求设 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 管道铺 设、管道 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 沟槽地基 承载力是 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 材料进场 是否按规 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 检查井尺 寸是否符 合设计要 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 5 | 排 水 工 程 | 顶管工作 求，是否 井钢筋制 筋、是否 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||
| 沉井下沉 抹面、井 是否倾斜 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 盖板是否 垫布置是 沉井封底 座浆、井 否符合设 厚度是否 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 登录即可免费查看"/> | 口与 计要 接合 按设 | 求 管道 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 处是 | ||||
| 管道 否采 闭水 凝土 | 用混 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 包封 | |||||
| 6 | 箱 涵 | 箱涵 槽底 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||
| 钢筋 制安 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 钢 筋、 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 箱涵 止水 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 构筑 物结 | 5登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 回填 材料 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 7 | 供 电 排 管 | 沟槽 宽 度、 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||
| 管材 基础 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
品牌
是否
第 62 页/共 81 页
符合
设计
要
求，
集水
竞争性磋商文件
| 管材 壁厚 是否 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 是否 符合 缺少 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 设计 包封 要 砼已 求，浇筑 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 钢筋 工井 排管 型号 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 |
墙体 与工
是否
井连
符合
接处
设计
是否
要
按设
| 求，计要 道路附属工程施工质量违约金支付标准 求设 材料 | ||||||
| 序号 | 检查 项目 | 检查内容 | 置钢 违约金额 （元/条.人. 筋网 报验 处） 片、 砼是 | |||
| 1 | 照明 工程 | 灯杆灯具原材及半成品是否履行进场报验程序,验收是否合 格 | 否振 捣密 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 实 | |||
| 路灯杆件基础施工是否符合设计要求，是否立模浇筑， 基 础顶面高度控制是否符合设计要求 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 路灯管道埋深是否符合设计要求 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 路灯管道、电缆材质或规格是否符合设计要求 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 路灯杆件材质、壁厚、防腐是否符合设计要求 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 路灯灯具材质、规格是否符合设计要求 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 路灯杆件安装是否符合设计或规范要求 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 路灯配电柜材料、安装是否符合设计要求 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 2 | 交通工程 | 杆件原材及半成品是否履行进场报验程序，并验收合格 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||
| 标志标牌基础施工是否符合设计要求，是否立模浇筑， 基 础顶面高度控制是否符合设计要求 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 热熔材料、玻璃珠、掺加料是否符合设计或规范要求 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 标线厚度、尺寸是否符合设计（规范）要求 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 标志标牌几何尺寸、杆件及标牌面壁厚是否符合要求， 牌 面净高不小于设计要求 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 标志标牌反光材料是否符合规范要求 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
| 标志标牌安装（含位置）是否符合要求，横向是否水平 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | |||||
第 63 页/共 81 页
竞争性磋商文件
| 护栏材质、规格是否符合设计要求 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 底座尺寸、重量是否符合要求 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 3 | 信号监控 | 管道、杆件、信号机、电缆线、摄像设备等各类器材是 否 符合设计要求，是否履行进场报验程序，并验收合格 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 |
| 手井砌筑、杆件基础、线圈施工是否符合设计要求 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 监控管道埋深是否符合设计（或规范）要求 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 系统功能软件是否符合设计要求 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 4 | 人行道、侧石 等 | 原材料是否履行进场报验程序，并验收合格，是否有明 显 色差 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 |
| 人行道施工质量是否符合设计要求，铺装平整度、直顺 度、横坡是否符合要求 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 侧石尺寸及安装施工质量是否符合设计要求，圆弧段是 否采用定型侧石 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 5 | 浆砌护坡、挡 墙 | 原材料是否履行进场报验程序，并验收合格 | 3登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 |
| 地基承载力、标高是否符合设计及规范要求 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 砌筑工艺是否符合规范要求 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 实体几何尺寸是否符合设计要求 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 预埋件是否按设计要求设置，泄水孔的后背填料、材质、孔径及间距是否符合设计要求 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 变形缝设置是否符合设计与规范要求 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 | ||
| 养护是否及时、到位 | 2登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 |
第 64 页/共 81 页
竞争性磋商文件
第六章 投标文件格式
安巢经开区 2登录即可免费查看23 年秋季小额零星工程
投
标
文
件
投标人：
年 月 日
第 65 页/共 81 页
竞争性磋商文件
一、报价表格式
1-1 第一轮报价
项目名称： 安巢经开区 2登录即可免费查看23 年秋季小额零星工程 项目编号： 2登录即可免费查看23BTKGN登录即可免费查看219登录即可免费查看
| 投标人名称 | |
| 磋商范围 | 全部 |
| 报价 （详见备注说明） | 百分之 |
| 工 期 | 接开工令后 日历天完工 |
| 备注说明 |
投标人电子签章或公章：
日 期：
注：
1.本表内容根据磋商文件要求包括了磋商文件要求提供的全部内容的所有 费用。
2.特殊事项在备注说明中注明。
第 66 页/共 81 页
竞争性磋商文件
二、第_____轮报价 项目名称： 安巢经开区 2登录即可免费查看23 年秋季小额零星工程 项目编号： 2登录即可免费查看23BTKGN登录即可免费查看219登录即可免费查看
| 投标人名称 | |
| 磋商范围 | 全部 |
| 最终投标报价 （详见备注说明） | 百分之 |
| 工 期 | 接开工令后 日历天完工 |
| 备注说明 | （此处可补充评审小组根据与投标人磋商情况变动的 磋商文件的内容，包括招标需求中的技术、服务要求以 及合同草案条款。） |
| 评审小组签字 |
投标人电子签章或公章：
日 期：
注：本页报价表由投标人在接到报价通知后依据磋商情况填写，并在规定时间 内提交。
第 67 页/共 81 页
竞争性磋商文件
三、投标函
致：安徽巢湖经济开发区东鑫建设发展有限公司
安徽公共资源交易集团项目管理有限公司
根据贵方的磋商文件，我方承诺如下：
1.经踏勘项目现场和研究上述磋商文件的磋商须知、合同条款、图纸和工程 建设技术标准及其他有关文件后，我方接受上述文件要求，并对工程量清单及最 高投标限价无异议。我方承诺按本磋商文件、图纸、合同条款和工程建设技术标 准的条件、承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2.我方已详细审核并确认全部磋商文件及有关附件，充分理解磋商价格不得 低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的磋商报价不低于我公司 成本。
3.我方已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件的补疑、澄清、变更或补充（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次磋商文件，并对磋商 文件各项条款（包括磋商时间）、规定及要求均无异议。且我方自愿放弃针对上 述各项条款提出异议的权利。
4.一旦我方中标，我方保证按磋商文件约定的工期和磋商文件或业主开工令 的要求如期开工、竣工并移交整个工程。
5.一旦我方中标，我方保证工程质量达到合格标准。
6.一旦我方中标，我方保证投标文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备 到位，并按投标文件中的施工组织设计组织施工。
7.一旦我方中标，我方保证用于本工程的主要材料、设备，符合磋商文件规 定和投标文件承诺，并在使用之前经建设、监理、设计单位确认后使用。
8.一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按磋商文件规定的方式、金额向 招标人提交履约保证金。
9.我方同意所提交的投标文件在磋商文件规定的磋商有效期内有效，在此期 间内如果中标，我方将受此约束。
1登录即可免费查看.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及磋商文 件、磋商文件澄清、修改、补充将成为约束双方的合同文件的组成部分。
12.我方承诺：
第 68 页/共 81 页
竞争性磋商文件
（1）我单位磋商并中标后在项目所在地交纳相关税费。
（2）我方已对招标人提供的工程量清单和最高投标限价进行认真复核，确 认无误，中标后不再另行调整。
（3）本次磋商所提供投标人业绩（如有）及项目经理业绩（如有）均真实 有效。我方承诺我方所委任项目经理未在其他项目上担任项目经理岗位，或虽在 其他项目上担任项目经理岗位，但在本项目中标后合同签订前能够从其他项目变 更至本项目，全面履约。若因我单位项目经理在其他项目上担任项目经理岗位，无法进场履约的，招标人可取消我单位中标资格。招标人因此原因取消我单位中 标资格的，视为我单位无正当理由放弃中标资格，同时贵单位可向我单位进一步 追偿工期延误造成的一切损失。
（4）我方报价中已包含磋商文件公布的施工扬尘污染防治费用和建筑工人 实名制管理费用，未落实的施工扬尘污染防治和建筑工人实名制管理措施项目，工程竣工结算时按清单所列金额从工程结算价款中扣除。
（5）我方不存在磋商公告中“投标人资格要求”的“不良信用记录情形”规定的任何一种情形。
补充说明事项（如有）13.其他补充说明：
投标人电子签章或公章：
日 期：
第 69 页/共 81 页
竞争性磋商文件
四、授权书
本授权书声明：（投标人名称）授权（投标人授权代表 姓名）代表我方参加本项目磋商活动，全权代表我方处理磋商过程的一切事宜，包括但不限于：提交投标文件、参与磋商、签约等。投标人授权代表在磋商活动 过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此 承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
特此声明。
授权代表联系方式：（请填写手机号码）
投标人电子签章或公章：
日 期：
注：
1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表；
2.法定代表人参加磋商的无需提供授权书，仅提供法定代表人身份证明书。
第 7登录即可免费查看 页/共 81 页
竞争性磋商文件
五、法定代表人身份证明书
单位名称：
单位性质：
地 址：
成立时间：年 月 日
经营期限：
姓 名：性 别：
年 龄：职 务：
联系电话：手机号码：
系（投标人单位名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证扫描件
投标人电子签章或公章：
日 期：
第 71 页/共 81 页
竞争性磋商文件
六、项目经理承诺书
致：安徽巢湖经济开发区东鑫建设发展有限公司
安徽公共资源交易集团项目管理有限公司
本人作为本磋商项目项目经理，郑重承诺：
一、本项目提供的项目经理业绩已经本人核实，工程实施过程中项目经理确 为本人，合同（或竣工相关资料证明）的本人签字均为该工程实施时段所签，真 实无误，不存在虚假和挂靠现象，也不存在为磋商而造假的行为。
二、目前无在岗项目或虽在其他项目上担任项目经理岗位，但承诺在本项目 中标后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约。
三、本人承诺，一旦中标，将严格按照磋商文件规定履约。
四、本人声明，对以上承诺，一旦发现虚假现象，本人愿意承担相应法律责 任，并随时无条件配合监管部门调查取证。
项目经理签字：
身份证号：
日 期：
注：本页后附项目经理身份证明扫描件。
第 72 页/共 81 页
竞争性磋商文件
七、投标业绩
（一）业绩表
（格式仅供参考）
| 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 合同总金额 | 业绩合同甲方 及联系电话 | 备注 |
| 投标人评审业绩（打分业绩） | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| ...... | |||||
（二）业绩证明材料
（建议与上述“（一）业绩表”填写的业绩一一对应）
第 73 页/共 81 页
竞争性磋商文件
八、联合协议
（无需此件）
联合体成员一名称：；
联合体成员二名称：；
……
上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加本项目的磋商，现就联合体参加磋商事宜订立如下协议：
（某成员单位名称）为联合体牵头人。1.
2.在本项目磋商阶段，联合体牵头人负责磋商项目的一切组织、协调工作，并授权代理人以联合体的名义参加项目的磋商，代理人在磋商、合同签订过程中 所签署的一切文件和处理与本次磋商有关的一切事务，联合体各方均予以承认并 承担法律责任。联合体中标后，联合体各方共同与招标人签订合同，就本项目对 招标人承担连带责任。
3.联合体各成员单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同 金额的百分比如下：
联合体成员一名称：，承担 工作，负责内容的合同金 额占总合同金额的百分比：%；
联合体成员二名称：
，承担 工作，负责内容的合同金 额占总合同金额的百分比：%；
…………
4．磋商工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工 作量分摊。
5．联合体中标后，本联合协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同 约束力。
6．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者合同履行完毕后自动失 效。
联合体成员一：（投标人电子签章或公章）法定代表人：（签字或盖章）
第 74 页/共 81 页
竞争性磋商文件
联合体成员二：（投标人电子签章或公章）
法定代表人：（签字或盖章）
…………
签订日期: 年 月 日
第 75 页/共 81 页
竞争性磋商文件
九、其他人员配备承诺
致 安徽巢湖经济开发区东鑫建设发展有限公司 ：
我单位参与本项目投标，我单位根据安徽省住房和城乡建设厅《关于调整招 标投标活动中有关住房城乡建设领域现场专业人员证书要求的通知》（建市函〔2登录即可免费查看19〕1112 号）要求并承诺如下，如我单位有幸中标，将为本项目配备项目 管理人员（施工员、质检员、安全员、材料员、资料员，且全部到岗）。在签订 合同时我单位将上述名单上报招标人，并作为合同的附件之一。若承诺不实或者 项目施工过程中人员不在岗，可视为我方合同违约,招标人有权对我方进行任意 合同违约处理或解除合同，由此造成的损失由我方承担。
投标人电子签章（或公章）：
第 76 页/共 81 页
竞争性磋商文件
十、其他相关证明材料
投标人按照第四章评审方法和标准放置的其他资料。
第 77 页/共 81 页
竞争性磋商文件
第七章 安徽公共资源交易集团电子交易操作规程（试行）
第一条 为进一步规范交易行为，提高交易效率，充分利用信息网络技术，参照《中华人民共和国电子签名法》《电子招标投标办法》等有关规定，结合工 作实际，制定本规程。
第二条 本规程适用于委托安徽公共资源交易集团有限公司及其下属子公 司在自主交易平台采用公开招标、邀请招标、框架协议、比选、直接发包、竞争 性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源、资格审查等方式代理的交易项目，采用 竞价方式交易的项目另行规定。
第三条 本规程所指的电子交易，是指以数据电文形式，依托安徽公共资源 交易集团电子交易系统（简称“电子交易系统”）完成的全部或者部分交易活动。
第四条 本规程所指的招标文件，是指招标人（采购人）或代理机构采用公 开招标、邀请招标、框架协议、比选、直接发包、竞争性谈判、竞争性磋商、询 价、单一来源、资格审查等方式，根据交易项目的特点和招标人（采购人）的实 际需求制定的规范性文件。
本规程所指的投标文件，是指投标人（供应商）应招标文件要求编制的响应 性文件。
第五条 电子交易系统是交易活动当事人通过数据电文形式完成交易活动 的系统。
电子交易系统要具备在线完成交易活动全部交易过程，编辑、生成、对接、交换和发布有关交易活动数据信息的功能，并为交易活动监督部门实施监督提供 所需的信息。
第六条 招标人（采购人）或代理机构负责电子交易的组织实施，电子交易 系统建设单位负责电子交易系统的服务保障。
第七条 电子交易各方主体应当按照相关规定取得和使用数字证书及电子 签章，通过数字证书登录电子交易系统进行操作。各方主体在系统中所有操作都 具有法律效力,并承担法律责任。
投标人（供应商）应妥善保管数字证书，由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法上传或解密，由其自行承担责任。
第八条 招标人（采购人）或代理机构应在交易公告和招标文件中明确交易
第 78 页/共 81 页
竞争性磋商文件
项目采取电子交易方式，并按相关流程通过电子交易系统制作招标文件。
第九条 交易公告、招标文件应由招标人（采购人）或代理机构通过电子交 易系统发出，其中招标文件须加盖电子签章。
第十条 投标人（供应商）登录电子交易系统获取招标文件。
第十一条 澄清、修改、更正或补疑等文件应由招标人（采购人）或代理机 构通过电子交易系统发出，投标人（供应商）应及时查阅相关信息。
第十二条 投标人（供应商）应使用电子标书制作软件制作投标文件，电子 标书制作软件应允许投标人（供应商）离线制作投标文件，并且具备分段或整体 加密、解密功能。
第十三条 投标人（供应商）应对投标文件进行电子签章并使用数字证书加 密，并于招标文件规定的投标截止时间前通过电子交易系统完成上传。
投标人（供应商）对加密的投标文件进行撤回的，应通过电子交易系统在投 标截止时间前进行撤回操作；投标人（供应商）对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。
第十四条 投标截止时间以电子交易系统显示的时间为准，逾期系统将自动 关闭, 未完成上传的投标文件将被拒绝。
第十五条 投标人（供应商）在投标截止时间后按招标文件规定的解密时间 完成投标文件解密，加密和解密须用同一数字证书。投标人（供应商）未在招标 文件规定的时间内完成解密的视为其放弃交易。
招标人（采购人）或代理机构完成解密，导入并读取所有成功解密的投标文 件。
招标文件约定须到达指定地点或线上进行演示、答辩、磋商、谈判等情形的，投标人（供应商）应按照招标文件规定的时间到达指定地点或登录电子交易系统 保持在线。
未能成功解密的投标文件，如招标文件中允许使用电子光盘或 U 第十六条
盘作为投标文件解密失败的补救措施，并且投标人（供应商）在投标截止时间之 前到达招标文件指定地点并成功递交，招标人（采购人）或代理机构可导入电子 光盘或 U 盘中非加密投标文件继续进行。若系统识别出电子光盘或 U 盘中未加密 的投标文件和网上递交的加密投标文件识别码不一致，电子交易系统拒绝导入。
第 79 页/共 81 页
竞争性磋商文件
第十七条 招标人（采购人）或代理机构组织评审，评审委员会依据招标文 件规定的评审办法进行评审，并对评审结果签字或电子签名确认。
多次报价应按招标文件的要求提交。
第十八条 评审委员会通过电子交易系统将需要澄清、说明或补正的内容以 询标函的形式发送给投标人（供应商），投标人（供应商）应登录电子交易系统 并保持在线状态，以便及时接收评审委员会可能发出的询标函（问询函），并在 规定时间内回复，若投标人（供应商）未及时回复，视为放弃澄清、说明或补正。
第十九条 招标人（采购人）应通过电子交易系统发布中标候选人公示（如 有）、中标（成交）结果。
第二十条 招标人（采购人）确定中标人（成交供应商）后，应通过电子交 易系统向中标人（成交供应商）发出中标（成交）通知书，中标（成交）通知书 发出即视为送达。
第二十一条 出现下列情形导致电子交易系统无法正常运行，影响交易活动 的公平、公正和信息安全，各方当事人免责：
（一）网络、服务器、数据库发生故障造成无法访问或使用的；
（二）电力系统发生故障导致电子交易系统无法运行的；
（三）出现网络攻击、病毒入侵以及电子交易系统安全漏洞导致无法正常提 供服务的；
（四）其他无法保证交易活动公平、公正和信息安全的情形。
第二十二条 出现上述情形，系统建设方应及时组织相关方查明原因，排除 故障。若能保证在开标前恢复系统运行的，交易程序继续进行；若导致交易程序 无法按时开展，但能在原开标时间后 1 小时内恢复系统运行的，交易程序继续进 行；若导致交易程序无法按时开展，在原开标时间后 1 小时内无法恢复系统运行 的，按以下程序操作：
（一）项目中止，中止期限由招标人（采购人）或代理机构根据项目具体情 况确定。中止期限届满后中止情形尚未消除的，招标人（采购人）或代理机构可 以根据实际情况决定延长中止期限。决定延长中止期限的，应向投标人（供应商）发出延长中止期限通知，并通过电子交易系统发出。
（二）项目恢复，导致项目中止的情形消除后，招标人（采购人）或代理机
第 8登录即可免费查看 页/共 81 页
竞争性磋商文件
构应当尽快恢复交易程序，向投标人（供应商）发出恢复交易通知，并通过电子 交易系统发出；已发出延长中止期限通知的，按通知执行。
第二十三条 在招标文件规定的解密时间内出现第二十一条规定的意外情 形时，如部分投标人（供应商）未完成投标文件解密的，系统恢复后，允许投标 人（供应商）继续解密，解密时限重新计时；在规定的解密时间外出现上述情况 的，系统恢复后，除原已解密文件无法恢复外，将不再允许未解密的投标人（供 应商）进行解密。
第二十四条 本规程由安徽公共资源交易集团负责解释。自发布之日起试 行，有效期 1 年。
第 81 页/共 81 页
微信扫码关注
