2024年中国电信粤港澳大湾区5G通信枢纽一期机电工程通信配套施工总承包服务招标公告
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
2024年中国电信粤港澳大湾区5G通信枢纽一期机电工程通信配套施工总承包服务招标公告
本招标项目为2024年中国电信粤港澳大湾区5G通信枢纽一期机电工程通信配套施工总承包服务（招标代理机构编号：ZB-14-04A-2024-D-A04008）,招标人为中国电信股份有限公司粤港澳大湾区云计算数据中心，招标代理机构为公诚管理咨询有限公司。项目资金由招标人自筹，项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。
1．项目概况与招标范围
1.1招标内容：本项目按项目招标。
（1）建设规模：
备注：
本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的产品品类、处理措施、处理范围、禁限期等关键内容，请务必登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。
（2）招标范围：本次采购范围主要为2024年中国电信粤港澳大湾区5G通信枢纽一期机电工程提供施工总承包服务，包括机柜配套工程、不间断电源系统工程、动力环境监控系统工程、智慧园区、机房工艺配套、柴油发电机组工程、空调工程、变配电工程、外电缆引入等相关专业，以及本次范围内的本项目深化设计及所需的设备材料、随机附件的采购、安装、调试、验收、验收后的移交、试运行、结算、税费（包括关税、增值税等）、培训、技术服务、保修期服务等及其它相关服务内容。具体内容以施工图纸、工程量清单、技术规范书为准。
（3）质量标准要求：合格，符合《建筑工程施工质量验收统一标准》质量验收标准，符合国家、省、市相关法律法规规定，符合发包人要求及设计图纸要求。
项目建设所涉及的各类材料、设备等物资均须符合国家及相关行业技术标准，满足本项目技术规范要求。
（4）技术标准要求：
1）符合国家和行业的相关规范要求，满足本项目技术规范书要求。
2）本项目要求A2通信机楼设计PUE值小于或等于1.279。
1.2 ★计划工期：自合同签署之日起80个日历天内完成A2栋两个机房交付（机房位置以发包人指定的为准），自合同签署之日起170个日历天内完成项目整体初验，试运行期满具备终验条件后组织终验。
1.3★试运行期：初验合格后三个月。
1.4★保修期：自终验合格之日算起，工程质量保修期为2年，其中间接蒸发冷却空调机组（AHU）、冷却塔核心部件(风机、风机传动、电机)为5年。
以下关键设备需要投标人提供原厂保修：间接蒸发冷却空调机组（AHU）、冷却塔、水泵、板式换热器、中压切换装置、逐级投切装置、高低压配电柜（非电信集采）。
1.5 承包方式：
本工程采用包工、包料、包工期、包质量、包安全、包绿色文明施工、包报建、包供电部门验收送电、包验收、包材料检验、包材料废料运输费用等相关一切费用的承包方式。
（1）通信设备安装工程(机柜配套工程、不间断电源系统工程)
采用通信定额计价。
总价包括人工费、材料费（包括辅助材料、周转性材料）、机械使用费、仪表使用费、各种措施费、施工用水电费、保险费、与其他相关单位的配合费用、验收费、利润、规费、企业管理费、安全生产费、税金及各种政策文件等规定承包人应交纳的完成本项目的一切费用。
发包人、承包人供应的材料设备到现场后的仓储费、保管费、场内搬运费（指卸货地点至安装地点的水平和垂直运输）、二次搬运费（含场外搬运费）包含在投标报价内，不再列项计算。
施工队伍调遣费、施工用水电费、成品保护费（在建中或已完工的设备、材料、施工机具等）、完工清场后的垃圾外运包含在投标报价内，不再列项计算。
（2）通信机房配套工程(除机柜配套工程、不间断电源系统工程外)
采用工程量清单计价，综合单价包干，工程量按实结算。
综合单价和总价包括但不限于人工费、材料及损耗（含主要材料、辅助材料、周转材料、运杂费、运输损耗费、采保费、材料二次搬运费等）、施工机具费、管理费、利润、绿色施工安全防护措施费、夜间施工费、赶工等措施项目费、预算包干费、总包管理费、深化设计、BIM技术应用费、施工用水电、施工配合、满足消防要求、完工后的场地清理、成品保护、报建费、验收费、保险费、市场价格变化等因素、政府部门政策性调整所致风险费用、保修、垃圾清运、材料抽样送检、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等完成本工程所需一切费用。
发包人、承包人供应的材料设备到现场后的仓储费、保管费、场内搬运费（指卸货地点至安装地点的水平和垂直运输）、二次搬运费（含场外搬运费）包含在投标报价内，不再列项计算。
变配电工程、外电缆引入工程：除了清单中已开列的调试项目，其他调试、试验费用（工程实施所必须的、供电局强制性要求的）包含在投标报价内，不再列项计算。电缆试验需提供有检测资质单位的正规试验报告。报建费、通过供电局的审批许可及验收通电的相关费用、业扩工程进度协调相关费用、高压维保费（仅限于完成供电局验收送电所需要求）包含在投标报价内，不再列项计算。
（3）其他约定：
本工程承包人需要接受土建总承包单位管理和协调，由土建总承包单位提供配合和服务，承包人应按本工程结算造价（不含设备费、甲供设备材料费、暂列金额以及以上内容产生的税金）的1%向土建总承包单位缴纳总包管理、配合服务费（具体详见附件《施工总承包管理与配合服务协议（范本）》），总包管理、配合服务费已包含在清单项目综合单价报价内。
承包人需配合土建总承包单位开展各项工程评优工作（包括但不限于市优、省优、国优），配合按发包人和土建总承包单位的要求完成本专业工程内容的安全、质量、资料等相关工作，包括土建项目联合验收和工程验收后的配合工作，相关费用包含在投标报价内，不再列项计算。
负责BIM技术在施工阶段、竣工阶段的应用工作，基于设计单位提供的施工阶段BIM模型（模型细度为LOD400），在施工阶段开展BIM应用，并在竣工验收阶段提交竣工验收模型，相关BIM技术应用费包含在投标报价内，不再列项计算。
承包人须按照发包人机房色彩管理方案的要求进行物资采购和施工，相关费用包含在投标报价内，不再列项计算。
机房交付、机房无尘环境必须满足机房运营使用标准和发包人（含发包人维护部门）要求，相关环境治理、深度清洁等费用包含在投标报价内，不再列项计算。
1.6标段情况：本项目不划分标段。
1.7★本项目设置最高投标限价（即招标控制价），投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。投标人开具的发票种类根据其《投标一览表》所选择的发票种类确定，最高投标限价要求具体如下：
（1）若投标人开具增值税专用发票的，价款（不含增值税）不得超过95,814,310.93 元，其中各部分报价限价不得超过下列对应最高投标限价，并以下列金额作为不含增值税金额填报。
（2）若投标人开具其他发票的，投标报价（含税）不得超过95,814,310.93 元，其中各部分报价限价不得超过下列对应最高投标限价，并以下列金额作为含税金额填报。
2．★投标人资格要求
2.1投标人基本资格要求：
2.1.1 （1）投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。投标人应具有良好的银行资信和商业信誉。法人下属不具备法人资格的分支机构参与投标的，应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。
（2）投标人须同时具有有效的住房和城乡建设部门颁发的通信工程施工总承包一级资质。
(注：根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）的规定换发或颁发的资质证书根据资质对应关系按照上述原则认定。)
（3）投标人须具有有效的住房和城乡建设部门颁发的安全生产许可证。
2.1.2投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
2.1.3 业绩要求： 投标人须具备近3年（2021年02月01日至本公告发布之日）全国范围内的同类工程业绩，同类工程指通信枢纽或通信机楼或数据中心的机电配套项目施工经验，合同业绩的建设内容须包含不间断电源、机柜配套、智能化、动力环境监控系统、变配电、柴油发电机组、空调等相关专业内容中一项或多项，合同总金额累计达到9000万元及以上业绩。
备注：
（1）业绩按合同签订时间为准，须提供合同关键页复印件（包含但不限于合同名称、标的、金额、签字盖章页）；如提供的框架合同有具体合同总金额的，则须提供至少一份该框架合同下有具体金额的、双方确认的、符合本项目要求的订单为依据；如提供的框架合同无具体合同总金额的，则须提供该框架合同下有具体金额的、双方确认的、符合本项目要求的订单为依据；证明材料资料不全无法确定为同类工程业绩，不予认可。
（2）如法人参与投标的，法人或法人下属不具备法人资格的分支机构的业绩证明材料均予以认可；如法人下属不具备法人资格的分支机构参与投标的，则只认可该分支机构的业绩证明材料。
（3）合同原件备查，如评审时需要核查，接到正式通知后，须在规定时间内送达评标现场，否则业绩不予认可。
2.1.4 项目团队要求：
（1）投标单位企业主要负责人须取得政府主管部门（通信管理局）颁发的有效安全生产考核合格证书（A证）；
（2）本项目配备1名具备一级注册建造师资格（通信与广电工程专业）的项目总负责人，需取得住房和城乡建设部颁发的《中华人民共和国建造师注册证》；项目总负责人须取得政府主管部门（通信管理局）颁发的有效安全生产考核合格证书（B证），同时提供项目总负责人的社保证明（由税务局等社保经办机构出具的2023年09月01日以后缴纳的任一时间段的社保证明，社保证明须体现参保人为投标人）及劳动合同。
（3）本项目至少配备2名取得政府主管部门（通信管理局）颁发的有效安全生产考核合格证书（C证）的专职安全生产管理人员，同时提供专职安全生产管理人员的社保证明（由税务局等社保经办机构出具的2023年09月01日以后缴纳的任一时间段的社保证明，社保证明须体现参保人为投标人）及劳动合同。
（4）须在项目管理机构人员组成表中列明项目团队成员信息，并提供相关证明材料（一级注册建造师应提供使用有效期内的注册建造师电子注册证书）。专职安全生产管理人员与项目总负责人不为同一人。
备注：如法人参与投标的，社保证明须体现参保人为投标人或投标人下属不具备法人资格的分支机构；如法人下属不具备法人资格的分支机构参与投标的，社保证明须体现参保人为投标人或其法人。
2.1.7本次招标不接受联合体投标。
2.2投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包除外；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人；
（5）为本招标项目提供招标代理服务的；
（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的；
（10）被暂停或取消投标资格的；
（11）财产被接管或冻结的；
（12）在最近三年内（自2021年02月01日起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（13）在最近五年内（自2019年02月01日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（14）在最近五年内（自2019年02月01日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（15）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单，在最近三年内（自2021年02月01日起）在经营活动中不得存在重大违法记录（以“国家企业信用信息公示系统”和“信用中国”公布的为准，重大违法指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（较大数额罚款是指对法人或者其他组织处以200万元以上罚款）等行政处罚）；
（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；
（17）近两年（自【2022年02月01日】起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上责任事故的；
（18）违反招标人公司规定纳入特殊供应商（D类）的，或违反招标人公司规定纳入特殊供应商（D类）的公司与投标人存在控股关系（即上述公司或上述公司的控股股东/投资人在投标人的持股比例达到50%及以上）的；
（19）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标段或未划分标段的同一招标项目涉及多个产品评估品类的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标段或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施。
（20）法律法规、招标文件限定的其他情形。
2.3 法律法规规定的其他要求。
3．资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。
4．招标文件的获取
4.1招标文件获取时间: :2024年03月16日08时30分至2024年03月21日17时30分（北京时间，下同）。
4.2招标文件获取方式：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：
4.2.1登录“中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）” 后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件登记申领。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“6.投标人注册”。
4.2.2如有登记申领多标段的，请务必按标段分别申领和下载招标文件，否则后续将无法继续参与未申领或未下载招标文件的标段的投标。
4.2.3招标文件以“中国电信电子采购系统”登记申领下载的为准。
5．投标文件的递交
5.1 投标文件递交截止时间（即投标截止时间）为：2024年04月08日09时00分
5.2 电子投标文件的递交：登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子投标文件的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件申领登记或电子投标文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。
5.3 本项目将于投标文件递交截止同一时间通过“中国电信电子采购系统”进行开标，招标人/招标代理机构邀请投标人的法定代表人或者其委托的代理人准时参加。
6．投标人注册
6.1中国电信阳光采购网注册
未注册过的潜在投标人，须通过中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目招标文件。
6.2 CA证书办理
参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见中国电信阳光采购网“操作指引-CA办理 ”。
6.3技术支撑联系方式
服务热线：010-56107929 /010-56107880
服务邮箱：zb_support@chinatelecom.cn（电子采购系统技术支撑）
ctsc@chinatelecom.cn（CA证书办理技术支撑）。
7．发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、工业和信息化部通信工程建设项目招标投标管理信息平台（https://txzbqy.miit.gov.cn）、中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）上发布，其他媒介转载无效。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在中国招标投标公共服务平台发布的文本为准。
8. 联系及异议接收方式
8.1联系方式
招 标 人：中国电信股份有限公司粤港澳大湾区云计算数据中心
地 址：广州市中山二路18号电信广场
邮 编：510610
联 系 人：登录即可免费查看
电 话：登录即可免费查看
电子邮件：xuxiaof.gd@chinatelecom.cn
网 址：www.chinatelecom.com.cn
开户银行： /
账 号： /
招标代理机构：公诚管理咨询有限公司
地 址：广州市天河北路423号远晖商厦8楼
邮 编：510610
项目负责人： 巫克纯、冯靖圆、邵志全、李倩、登录即可免费查看
联 系 人：登录即可免费查看
电 话：登录即可免费查看
电子邮件：liujy@gcbidding.com
网 址： /
开 户 名：公诚管理咨询有限公司
开户银行：中信银行广州花园支行
账 号：3110910037672404008
8.2异议接收方式
登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。
招标代理机构：公诚管理咨询有限公司
2024年03月15日
本招标项目为2024年中国电信粤港澳大湾区5G通信枢纽一期机电工程通信配套施工总承包服务（招标代理机构编号：ZB-14-04A-2024-D-A04008）,招标人为中国电信股份有限公司粤港澳大湾区云计算数据中心，招标代理机构为公诚管理咨询有限公司。项目资金由招标人自筹，项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。
1．项目概况与招标范围
1.1招标内容：本项目按项目招标。
（1）建设规模：
| 序号 | 涉及的主要评估产品品类 | 项目名称 | 项目总投资 （不含增值税） （人民币 万元） | 施工服务等预估费用 （不含增值税） （人民币 元） | 标段 | 建设地点 |
| 1 | CP01717 工程施工 | 2024年中国电信粤港澳大湾区5G通信枢纽一期机电工程通信配套施工总承包服务 | 26949.00 | 95,814,310.93 | 本项目不划分标段 | 广州市从化区明珠工业园创业大道与宝珠大道交汇处 |
备注：
本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的产品品类、处理措施、处理范围、禁限期等关键内容，请务必登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。
（2）招标范围：本次采购范围主要为2024年中国电信粤港澳大湾区5G通信枢纽一期机电工程提供施工总承包服务，包括机柜配套工程、不间断电源系统工程、动力环境监控系统工程、智慧园区、机房工艺配套、柴油发电机组工程、空调工程、变配电工程、外电缆引入等相关专业，以及本次范围内的本项目深化设计及所需的设备材料、随机附件的采购、安装、调试、验收、验收后的移交、试运行、结算、税费（包括关税、增值税等）、培训、技术服务、保修期服务等及其它相关服务内容。具体内容以施工图纸、工程量清单、技术规范书为准。
（3）质量标准要求：合格，符合《建筑工程施工质量验收统一标准》质量验收标准，符合国家、省、市相关法律法规规定，符合发包人要求及设计图纸要求。
项目建设所涉及的各类材料、设备等物资均须符合国家及相关行业技术标准，满足本项目技术规范要求。
（4）技术标准要求：
1）符合国家和行业的相关规范要求，满足本项目技术规范书要求。
2）本项目要求A2通信机楼设计PUE值小于或等于1.279。
1.2 ★计划工期：自合同签署之日起80个日历天内完成A2栋两个机房交付（机房位置以发包人指定的为准），自合同签署之日起170个日历天内完成项目整体初验，试运行期满具备终验条件后组织终验。
1.3★试运行期：初验合格后三个月。
1.4★保修期：自终验合格之日算起，工程质量保修期为2年，其中间接蒸发冷却空调机组（AHU）、冷却塔核心部件(风机、风机传动、电机)为5年。
以下关键设备需要投标人提供原厂保修：间接蒸发冷却空调机组（AHU）、冷却塔、水泵、板式换热器、中压切换装置、逐级投切装置、高低压配电柜（非电信集采）。
1.5 承包方式：
本工程采用包工、包料、包工期、包质量、包安全、包绿色文明施工、包报建、包供电部门验收送电、包验收、包材料检验、包材料废料运输费用等相关一切费用的承包方式。
（1）通信设备安装工程(机柜配套工程、不间断电源系统工程)
采用通信定额计价。
总价包括人工费、材料费（包括辅助材料、周转性材料）、机械使用费、仪表使用费、各种措施费、施工用水电费、保险费、与其他相关单位的配合费用、验收费、利润、规费、企业管理费、安全生产费、税金及各种政策文件等规定承包人应交纳的完成本项目的一切费用。
发包人、承包人供应的材料设备到现场后的仓储费、保管费、场内搬运费（指卸货地点至安装地点的水平和垂直运输）、二次搬运费（含场外搬运费）包含在投标报价内，不再列项计算。
施工队伍调遣费、施工用水电费、成品保护费（在建中或已完工的设备、材料、施工机具等）、完工清场后的垃圾外运包含在投标报价内，不再列项计算。
（2）通信机房配套工程(除机柜配套工程、不间断电源系统工程外)
采用工程量清单计价，综合单价包干，工程量按实结算。
综合单价和总价包括但不限于人工费、材料及损耗（含主要材料、辅助材料、周转材料、运杂费、运输损耗费、采保费、材料二次搬运费等）、施工机具费、管理费、利润、绿色施工安全防护措施费、夜间施工费、赶工等措施项目费、预算包干费、总包管理费、深化设计、BIM技术应用费、施工用水电、施工配合、满足消防要求、完工后的场地清理、成品保护、报建费、验收费、保险费、市场价格变化等因素、政府部门政策性调整所致风险费用、保修、垃圾清运、材料抽样送检、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等完成本工程所需一切费用。
发包人、承包人供应的材料设备到现场后的仓储费、保管费、场内搬运费（指卸货地点至安装地点的水平和垂直运输）、二次搬运费（含场外搬运费）包含在投标报价内，不再列项计算。
变配电工程、外电缆引入工程：除了清单中已开列的调试项目，其他调试、试验费用（工程实施所必须的、供电局强制性要求的）包含在投标报价内，不再列项计算。电缆试验需提供有检测资质单位的正规试验报告。报建费、通过供电局的审批许可及验收通电的相关费用、业扩工程进度协调相关费用、高压维保费（仅限于完成供电局验收送电所需要求）包含在投标报价内，不再列项计算。
（3）其他约定：
本工程承包人需要接受土建总承包单位管理和协调，由土建总承包单位提供配合和服务，承包人应按本工程结算造价（不含设备费、甲供设备材料费、暂列金额以及以上内容产生的税金）的1%向土建总承包单位缴纳总包管理、配合服务费（具体详见附件《施工总承包管理与配合服务协议（范本）》），总包管理、配合服务费已包含在清单项目综合单价报价内。
承包人需配合土建总承包单位开展各项工程评优工作（包括但不限于市优、省优、国优），配合按发包人和土建总承包单位的要求完成本专业工程内容的安全、质量、资料等相关工作，包括土建项目联合验收和工程验收后的配合工作，相关费用包含在投标报价内，不再列项计算。
负责BIM技术在施工阶段、竣工阶段的应用工作，基于设计单位提供的施工阶段BIM模型（模型细度为LOD400），在施工阶段开展BIM应用，并在竣工验收阶段提交竣工验收模型，相关BIM技术应用费包含在投标报价内，不再列项计算。
承包人须按照发包人机房色彩管理方案的要求进行物资采购和施工，相关费用包含在投标报价内，不再列项计算。
机房交付、机房无尘环境必须满足机房运营使用标准和发包人（含发包人维护部门）要求，相关环境治理、深度清洁等费用包含在投标报价内，不再列项计算。
1.6标段情况：本项目不划分标段。
1.7★本项目设置最高投标限价（即招标控制价），投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。投标人开具的发票种类根据其《投标一览表》所选择的发票种类确定，最高投标限价要求具体如下：
（1）若投标人开具增值税专用发票的，价款（不含增值税）不得超过95,814,310.93 元，其中各部分报价限价不得超过下列对应最高投标限价，并以下列金额作为不含增值税金额填报。
（2）若投标人开具其他发票的，投标报价（含税）不得超过95,814,310.93 元，其中各部分报价限价不得超过下列对应最高投标限价，并以下列金额作为含税金额填报。
| 序号 | 单项工程名称 | 最高投标限价 | 其中： | 备注 | |||
| 绿色施工安全防护措施费 | 安全生产费 | 暂列金额 | 暂估价 | ||||
| 一 | 施工费 | 55,299,519.75 | 3,195,410.07 | 511,526.88 | 3,047,367.19 | 2,255,937.27 | 绿色施工安全防护措施费、安全生产费、暂列金额、暂估价为固定费用，不参与下浮。 |
| 1 | 通信机房配套工程 | 48,236,446.60 | 3,195,410.07 | 3,047,367.19 | 2,255,937.27 | ||
| 2 | 通信设备安装工程 | 7,063,073.15 | 511,526.88 | ||||
| 二 | 设备费 | 40,514,791.18 | 1,558,261.20 | ||||
| 1 | 通信机房配套工程 | 39,494,787.37 | 1,519,030.28 | ||||
| 2 | 通信设备安装工程 | 1,020,003.81 | 39,230.92 | ||||
| 合计 | 95,814,310.93 | 3,195,410.07 | 511,526.88 | 4,605,628.39 | 2,255,937.27 | ||
2．★投标人资格要求
2.1投标人基本资格要求：
2.1.1 （1）投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。投标人应具有良好的银行资信和商业信誉。法人下属不具备法人资格的分支机构参与投标的，应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。
（2）投标人须同时具有有效的住房和城乡建设部门颁发的通信工程施工总承包一级资质。
(注：根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）的规定换发或颁发的资质证书根据资质对应关系按照上述原则认定。)
（3）投标人须具有有效的住房和城乡建设部门颁发的安全生产许可证。
2.1.2投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
2.1.3 业绩要求： 投标人须具备近3年（2021年02月01日至本公告发布之日）全国范围内的同类工程业绩，同类工程指通信枢纽或通信机楼或数据中心的机电配套项目施工经验，合同业绩的建设内容须包含不间断电源、机柜配套、智能化、动力环境监控系统、变配电、柴油发电机组、空调等相关专业内容中一项或多项，合同总金额累计达到9000万元及以上业绩。
备注：
（1）业绩按合同签订时间为准，须提供合同关键页复印件（包含但不限于合同名称、标的、金额、签字盖章页）；如提供的框架合同有具体合同总金额的，则须提供至少一份该框架合同下有具体金额的、双方确认的、符合本项目要求的订单为依据；如提供的框架合同无具体合同总金额的，则须提供该框架合同下有具体金额的、双方确认的、符合本项目要求的订单为依据；证明材料资料不全无法确定为同类工程业绩，不予认可。
（2）如法人参与投标的，法人或法人下属不具备法人资格的分支机构的业绩证明材料均予以认可；如法人下属不具备法人资格的分支机构参与投标的，则只认可该分支机构的业绩证明材料。
（3）合同原件备查，如评审时需要核查，接到正式通知后，须在规定时间内送达评标现场，否则业绩不予认可。
2.1.4 项目团队要求：
（1）投标单位企业主要负责人须取得政府主管部门（通信管理局）颁发的有效安全生产考核合格证书（A证）；
（2）本项目配备1名具备一级注册建造师资格（通信与广电工程专业）的项目总负责人，需取得住房和城乡建设部颁发的《中华人民共和国建造师注册证》；项目总负责人须取得政府主管部门（通信管理局）颁发的有效安全生产考核合格证书（B证），同时提供项目总负责人的社保证明（由税务局等社保经办机构出具的2023年09月01日以后缴纳的任一时间段的社保证明，社保证明须体现参保人为投标人）及劳动合同。
（3）本项目至少配备2名取得政府主管部门（通信管理局）颁发的有效安全生产考核合格证书（C证）的专职安全生产管理人员，同时提供专职安全生产管理人员的社保证明（由税务局等社保经办机构出具的2023年09月01日以后缴纳的任一时间段的社保证明，社保证明须体现参保人为投标人）及劳动合同。
（4）须在项目管理机构人员组成表中列明项目团队成员信息，并提供相关证明材料（一级注册建造师应提供使用有效期内的注册建造师电子注册证书）。专职安全生产管理人员与项目总负责人不为同一人。
备注：如法人参与投标的，社保证明须体现参保人为投标人或投标人下属不具备法人资格的分支机构；如法人下属不具备法人资格的分支机构参与投标的，社保证明须体现参保人为投标人或其法人。
2.1.7本次招标不接受联合体投标。
2.2投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包除外；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人；
（5）为本招标项目提供招标代理服务的；
（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的；
（10）被暂停或取消投标资格的；
（11）财产被接管或冻结的；
（12）在最近三年内（自2021年02月01日起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（13）在最近五年内（自2019年02月01日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（14）在最近五年内（自2019年02月01日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（15）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单，在最近三年内（自2021年02月01日起）在经营活动中不得存在重大违法记录（以“国家企业信用信息公示系统”和“信用中国”公布的为准，重大违法指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（较大数额罚款是指对法人或者其他组织处以200万元以上罚款）等行政处罚）；
（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；
（17）近两年（自【2022年02月01日】起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上责任事故的；
（18）违反招标人公司规定纳入特殊供应商（D类）的，或违反招标人公司规定纳入特殊供应商（D类）的公司与投标人存在控股关系（即上述公司或上述公司的控股股东/投资人在投标人的持股比例达到50%及以上）的；
（19）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标段或未划分标段的同一招标项目涉及多个产品评估品类的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标段或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施。
（20）法律法规、招标文件限定的其他情形。
2.3 法律法规规定的其他要求。
3．资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。
4．招标文件的获取
4.1招标文件获取时间: :2024年03月16日08时30分至2024年03月21日17时30分（北京时间，下同）。
4.2招标文件获取方式：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：
4.2.1登录“中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）” 后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件登记申领。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“6.投标人注册”。
4.2.2如有登记申领多标段的，请务必按标段分别申领和下载招标文件，否则后续将无法继续参与未申领或未下载招标文件的标段的投标。
4.2.3招标文件以“中国电信电子采购系统”登记申领下载的为准。
5．投标文件的递交
5.1 投标文件递交截止时间（即投标截止时间）为：2024年04月08日09时00分
5.2 电子投标文件的递交：登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子投标文件的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件申领登记或电子投标文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。
5.3 本项目将于投标文件递交截止同一时间通过“中国电信电子采购系统”进行开标，招标人/招标代理机构邀请投标人的法定代表人或者其委托的代理人准时参加。
6．投标人注册
6.1中国电信阳光采购网注册
未注册过的潜在投标人，须通过中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目招标文件。
6.2 CA证书办理
参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见中国电信阳光采购网“操作指引-CA办理 ”。
6.3技术支撑联系方式
服务热线：010-56107929 /010-56107880
服务邮箱：zb_support@chinatelecom.cn（电子采购系统技术支撑）
ctsc@chinatelecom.cn（CA证书办理技术支撑）。
7．发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、工业和信息化部通信工程建设项目招标投标管理信息平台（https://txzbqy.miit.gov.cn）、中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）上发布，其他媒介转载无效。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在中国招标投标公共服务平台发布的文本为准。
8. 联系及异议接收方式
8.1联系方式
招 标 人：中国电信股份有限公司粤港澳大湾区云计算数据中心
地 址：广州市中山二路18号电信广场
邮 编：510610
联 系 人：登录即可免费查看
电 话：登录即可免费查看
电子邮件：xuxiaof.gd@chinatelecom.cn
网 址：www.chinatelecom.com.cn
开户银行： /
账 号： /
招标代理机构：公诚管理咨询有限公司
地 址：广州市天河北路423号远晖商厦8楼
邮 编：510610
项目负责人： 巫克纯、冯靖圆、邵志全、李倩、登录即可免费查看
联 系 人：登录即可免费查看
电 话：登录即可免费查看
电子邮件：liujy@gcbidding.com
网 址： /
开 户 名：公诚管理咨询有限公司
开户银行：中信银行广州花园支行
账 号：3110910037672404008
8.2异议接收方式
登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。
招标代理机构：公诚管理咨询有限公司
2024年03月15日
微信扫码关注
