新疆和田某单位BF-2022工程建设项目（二标段道路及执勤房）施工招标公告
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
项目概况
新疆和田某单位BF-2022工程建设项目（二标段道路及执勤房） 招标项目的潜在投标人应在新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司（新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401）获取招标文件，并于2023年11月07日 10点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：2022—JLJZAG—G1007（01）
项目名称：新疆和田某单位BF-2022工程建设项目（二标段道路及执勤房）
预算金额：2800.000000 万元（人民币）
最高限价（如有）：0.000000 万元（人民币）
采购需求：
详见公告其他补充事宜
合同履行期限：总工期：320日历天。计划开工2023年11月16日，计划完工2024年9月30日
本项目( 接受 )联合体投标。 本次招标接受联合体，不能同时具备资质要求的企业可组成联合体投标，组成联合体投标的单位不得超过2家且须提供联合体协议书，联合体各方须具备前述施工资质要求，联合体牵头方必须为公路工程施工单位。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
详见公告其他补充事宜
3.本项目的特定资格要求：详见公告其他补充事宜
三、获取招标文件
时间：2023年10月16日 至 2023年10月20日，每天上午10:00至14:00，下午15:00至19:00。（北京时间，法定节假日除外）
地点：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司（新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401）
方式：现场报名获取
售价：￥2000.0 元，本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2023年11月07日 10点30分（北京时间）
开标时间：2023年11月07日 10点30分（北京时间）
地点：乌鲁木齐市公共资源交易中心（新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街益民大厦主楼五楼开标厅）（具体开标地点以发布的招标文件为准）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1．招标条件
本招标项目新疆和田某单位BF-2022工程建设项目（二标段道路及执勤房）已按有关规定批准建设，建设资金来自上级拨款，项目业主为 某单位 ，招标代理为新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，采用资格后审方式。
2．项目概况与招标范围
2.1工程概况：本项目为新建道路，新建和田地区皮山县境内18公里道路，采用四级道路公路标准，双车道，路面采用砂砾面层，设计时速20km每小时，路基宽7m，路基压实度不小于94%，桥涵宽度与路基同宽，荷载等级为公路二级，结构设计安全等级为三级，新建和田地区皮山县境内237.8㎡轻钢结构执勤房2座，钢框结构,地上一层,建筑高度3.6m,最大总跨14.6m，具体内容详见设计图纸及工程量清单。
本项目在新疆和田地区皮山县，施工地域位于高海拔地区(平均海拔5000米以上)，如因任何不可抗力因素导致的停工，招标人不承担任何责任。建设地点处于高海拔无人地区，无任何社会依托，无供电、供水等，建设环境异常艰苦，投标人应充分考虑高原、高寒、缺氧等停工降效困难，预估建设风险。
2.2建设地点：和田地区皮山县境内
2.3招标项目建设规模：
2.4工期：总工期：320日历天。计划开工2023年11月16日，计划完工2024年9月30日
2.5招标范围：本项目工程施工，包括图纸和工程量清单中的所有内容。具体包括材料采购、施工、试运行、配合验收及竣工等各个阶段的相关内容和服务。
2.6标段划分：本公路项目分为：新疆和田某单位BF-2022工程建设项目（二标段道路及执勤房）和（三标段道路）投标人只能选择其中一个标段进行投标，不允许兼投兼中。
3．投标人资格要求
3.1资质要求：
3.1.1投标人须为具备本项目履约能力的在中华人民共和国境内登记注册、根据中华人民共和国有关法律合法成立并存续的独立于招标人和招标机构的独立法人。
3.1.2投标人须具有住房和城乡建设部或其下属行政机构核发的有效的公路工程施工总承包三级（含）及以上资质和钢结构工程专业承包三级（含）及以上资质。注：已按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市（2020）94号）规定取得新资质证书的（2020年11月30日之后），应提供最新资质证书复印件及新旧资质对应依据。
3.1.3投标人须为交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”《公路工程施工资质企业名录》中的单位，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。如在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询，需在省级（含兵团）交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询，附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件并注明查询路径。
3.1.4投标人须具有有效的施工企业《安全生产许可证》。
3.2财务要求：投标人须提供近三年（2020年度、 2021 年度、2022年度）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告（新成立公司如不能完整提供三年财务审计报告，须提供现有的财务审计报告并附情况说明加盖投标人公章）包括资产负债表、现金流量表、利润表（损益表）和财务报表附注。
3.3业绩要求：
《公路工程》投标人近三年（2020年1月1日-至今，以竣工验收时间或以网站截图交工时间为准）完成的类似施工业绩不少于1项。类似项目业绩是指单项合同额达到1800万元（含）及以上的四级及以上等级公路项目（包含路基、路面工程；不包含养护、安保大中修改扩建项目）业绩证明材料须提供包括但不仅限于中标通知书和施工合同和工程接收证书或工程竣工验收报告或单项工程竣工验收表，以及投标人在全国公路建设市场信用信息管理系统或省级交通运输局（厅）公路建设市场信用信息管理系统截图。
《钢结构工程》投标人近三年（2020年1月1日-至今，以竣工验收记录表或竣工验收报告日期为准）完成的类似钢结构工程施工业绩不少于1项，须提供中标通知书和施工合同和竣工验收记录表或竣工验收报告。
3.4人员要求：
（1）项目经理（项目负责人1人）：
项目负责人
①具有“公路工程”专业注册建造师执业资格（二级及以上）、疆外企业拟派项目经理须具有“公路工程”专业注册建造师执业资格（一级）和具有“建筑工程”专业注册建造师执业资格二级及以上、（注册建造师执业资格须提供“全国建筑市场监管公共服务平台”查询截图）且未担任其他在施建设工程项目的项目经理（须自行承诺）；本单位注册，不接受临时注册建造师（注册单位必须与投标人名称一致）。
②有效的安全生产考核合格证书（B证）。
③项目负责人业绩要求：
《公路工程》近三年（2020年1月1日-至今，以竣工验收时间或以网站截图交工时间为准）完成的类似施工业绩不少于1项。类似项目业绩是指单项合同额达到1800万元（含）及以上的四级及以上等级公路项目（包含路基、路面工程；不包含养护、安保大中修改扩建项目）业绩证明材料须提供包括但不仅限于中标通知书和施工合同和工程接收证书或工程竣工验收报告或单项工程竣工验收表，以及投标人在全国公路建设市场信用信息管理系统或省级交通运输局（厅）公路建设市场信用信息管理系统截图。注：业绩证明材料须反映出项目负责人。
（2）项目总工（1人）：须具有“公路工程相关专业”中级（含）及以上技术职称及有效的安全生产考核合格证书（B证）。
（3）专职安全员（2人）：具有有效的安全生产考核合格证书
（4）其他管理和技术人员最低要求：
以上人员（除项目副经理以外）须在省级（含兵团）或全国交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中备案且须提供以上人员的缴纳社保证明（2023年01月至投标文件递交截止时间期间任意连续6个月的社保证明），否则不予认可。
备注：招标文件所要求的资质、人员、业绩等材料，必须为投标人本单位的。若有母公司、子公司关系的，其资质、业绩不得通用。根据建办市《2021》40号文，全面实行一级建造师电子注册证书的通知，投标人须认真执行相关规定。
3.5 信誉要求：投标人具备良好信誉，凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-失信被执行人、重大税收违法失信主体-搜索栏输入单位全称-截图)；在“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn/）-高级检索-案由-刑事案由-贪污贿赂罪，查询单位、法定代表人（查询时先输入单位点击检索后再输入法定代表人后再点检索）、项目负责人（查询时先输入单位点击检索后再输入项目负责人后再点检索）有行贿犯罪记录（尚在判决、裁定、刑罚期内的）（单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起，个人犯罪自刑罚执行完毕之日起至开标之前，计算行贿犯罪档案查询期限）；在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，在“军队采购网”（https://www.plap.cn/）被列入供应商暂停资格列表名单中、军队采购失信名单中，有以上网站的不良行为记录的（尚在处罚期内的）将拒绝投标；
3.6 投标人非外资独资或外资控股企业（含港澳台），无“三资（三资指中外合资经营企业、中外合作经营企业、外商独资）”背景的书面声明（声明函须加盖单位章）；
3.7其他说明：（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效；
3.8本项目接受联合体投标。
本次招标接受联合体，不能同时具备资质要求的企业可组成联合体投标，组成联合体投标的单位不得超过2家且须提供联合体协议书，联合体各方须具备前述施工资质要求，联合体牵头方必须为公路工程施工单位。
3.9凡有下列情形之一的施工单位不允许参加本次招投标活动:
（1）因工程施工拖欠农民工工资、机械费、材料费等债务问题，因此造成群访事件，近年曾被各级人民法院强制执行和财产保全的；
（2）被列入自治区交通运输厅及各地州交通运输局黑名单，或限制投标的单位；
（3）在交通运输部公布的最近一年信用评价结果为D级；
（4）因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法、违规行为；
（5）正在接受行政主管部门立案调查的或处罚期未满的。
4．资格审查方式
本次招标采用资格后审方式，由评标委员会对投标人进行资格审查，所有通过资格审查的有效投标人均可以参加评标。
5．报名及招标文件的获取
5.1报名及招标文件获取时间：2023年10月16日至2023年10月20日（上午10:00-14:00分，下午15:00-19:00分，北京时间，节假日除外）
5.2报名及招标文件获取方式：凡有意投标的企业，请于2023年10月16日至2023年10月20日（上午10:00-14:00分，下午15:00-19:00分，北京时间，节假日除外）携带法人授权委托书、被委托代理人身份证原件及复印件以及投标人资格要求包含的所有内容，以上资料的原件及复印件1份加盖公章及电子版报名资料1份，到新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司（新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401）报名及购买招标文件；招标文件、图纸、参考资料售价：2000元/份（逾期不售，售后不退，报名资料不全者一概拒绝报名）。
在报名的同时，必须将以上所有报名所需材料的的复印件加盖公章并扫描成pdf格式的电子版（光盘或U盘，文件名编写为：“公司名称+项目名称+报名资料”）。
6．投标文件的递交及相关事宜
6.1纸质投标文件的递交截止时间：2023年11月7日上午10时30分（投标截止时间），递交地点为乌鲁木齐市公共资源交易中心（新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦主楼五楼515标书送达室）。
6.2本项目将于上述同一时间、地点（以招标文件为准）进行开标，邀请投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。指定专人递交投标文件，不接受邮寄等其他方式。
7．发布公告的媒介
本公告同步在军队采购网（https://www.plap.cn/）和中国招标投标公共服务平台（http://cebpubservice.com）和中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）发布（如军队采购网发布的公告内容及时间与中国招标投标公共服务平台不一致时，以中国招标投标公共服务平台为准）。
联系方式招 标 人：某单位
联 系 人：登录即可免费查看
联系电话：登录即可免费查看
详细地址：新疆和田地区
招标代理机构：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司
联 系 人：登录即可免费查看
联系电话：登录即可免费查看
详细地址: 新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401
监督部门：某单位
电话：0903-2762113
邮箱：HT762114@163.com
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：某单位
地址：新疆和田地区
联系方式：登录即可免费查看登录即可免费查看
2.采购代理机构信息
名 称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司
地 址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401
联系方式：登录即可免费查看登录即可免费查看
3.项目联系方式
项目联系人：登录即可免费查看
电 话： 登录即可免费查看
新疆和田某单位BF-2022工程建设项目（二标段道路及执勤房） 招标项目的潜在投标人应在新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司（新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401）获取招标文件，并于2023年11月07日 10点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：2022—JLJZAG—G1007（01）
项目名称：新疆和田某单位BF-2022工程建设项目（二标段道路及执勤房）
预算金额：2800.000000 万元（人民币）
最高限价（如有）：0.000000 万元（人民币）
采购需求：
详见公告其他补充事宜
合同履行期限：总工期：320日历天。计划开工2023年11月16日，计划完工2024年9月30日
本项目( 接受 )联合体投标。 本次招标接受联合体，不能同时具备资质要求的企业可组成联合体投标，组成联合体投标的单位不得超过2家且须提供联合体协议书，联合体各方须具备前述施工资质要求，联合体牵头方必须为公路工程施工单位。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
详见公告其他补充事宜
3.本项目的特定资格要求：详见公告其他补充事宜
三、获取招标文件
时间：2023年10月16日 至 2023年10月20日，每天上午10:00至14:00，下午15:00至19:00。（北京时间，法定节假日除外）
地点：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司（新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401）
方式：现场报名获取
售价：￥2000.0 元，本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2023年11月07日 10点30分（北京时间）
开标时间：2023年11月07日 10点30分（北京时间）
地点：乌鲁木齐市公共资源交易中心（新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街益民大厦主楼五楼开标厅）（具体开标地点以发布的招标文件为准）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1．招标条件
本招标项目新疆和田某单位BF-2022工程建设项目（二标段道路及执勤房）已按有关规定批准建设，建设资金来自上级拨款，项目业主为 某单位 ，招标代理为新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，采用资格后审方式。
2．项目概况与招标范围
2.1工程概况：本项目为新建道路，新建和田地区皮山县境内18公里道路，采用四级道路公路标准，双车道，路面采用砂砾面层，设计时速20km每小时，路基宽7m，路基压实度不小于94%，桥涵宽度与路基同宽，荷载等级为公路二级，结构设计安全等级为三级，新建和田地区皮山县境内237.8㎡轻钢结构执勤房2座，钢框结构,地上一层,建筑高度3.6m,最大总跨14.6m，具体内容详见设计图纸及工程量清单。
本项目在新疆和田地区皮山县，施工地域位于高海拔地区(平均海拔5000米以上)，如因任何不可抗力因素导致的停工，招标人不承担任何责任。建设地点处于高海拔无人地区，无任何社会依托，无供电、供水等，建设环境异常艰苦，投标人应充分考虑高原、高寒、缺氧等停工降效困难，预估建设风险。
2.2建设地点：和田地区皮山县境内
2.3招标项目建设规模：
| 项目编号 | 项目名称 | 建设规模 | 建设地点 | 招标控制价 （万元） |
| 2022—JLJZAG—G1007（01） | 新疆和田某单位BF-2022工程建设项目（二标段道路及执勤房） | 18公里四级道路（公路工程） | 新疆和田地区皮山县 | 2436.408579 |
| 237.8㎡轻钢结构执勤房2座（钢结构工程） | 284.246708 |
2.4工期：总工期：320日历天。计划开工2023年11月16日，计划完工2024年9月30日
2.5招标范围：本项目工程施工，包括图纸和工程量清单中的所有内容。具体包括材料采购、施工、试运行、配合验收及竣工等各个阶段的相关内容和服务。
2.6标段划分：本公路项目分为：新疆和田某单位BF-2022工程建设项目（二标段道路及执勤房）和（三标段道路）投标人只能选择其中一个标段进行投标，不允许兼投兼中。
3．投标人资格要求
3.1资质要求：
3.1.1投标人须为具备本项目履约能力的在中华人民共和国境内登记注册、根据中华人民共和国有关法律合法成立并存续的独立于招标人和招标机构的独立法人。
3.1.2投标人须具有住房和城乡建设部或其下属行政机构核发的有效的公路工程施工总承包三级（含）及以上资质和钢结构工程专业承包三级（含）及以上资质。注：已按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市（2020）94号）规定取得新资质证书的（2020年11月30日之后），应提供最新资质证书复印件及新旧资质对应依据。
3.1.3投标人须为交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”《公路工程施工资质企业名录》中的单位，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。如在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询，需在省级（含兵团）交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询，附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件并注明查询路径。
3.1.4投标人须具有有效的施工企业《安全生产许可证》。
3.2财务要求：投标人须提供近三年（2020年度、 2021 年度、2022年度）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告（新成立公司如不能完整提供三年财务审计报告，须提供现有的财务审计报告并附情况说明加盖投标人公章）包括资产负债表、现金流量表、利润表（损益表）和财务报表附注。
3.3业绩要求：
《公路工程》投标人近三年（2020年1月1日-至今，以竣工验收时间或以网站截图交工时间为准）完成的类似施工业绩不少于1项。类似项目业绩是指单项合同额达到1800万元（含）及以上的四级及以上等级公路项目（包含路基、路面工程；不包含养护、安保大中修改扩建项目）业绩证明材料须提供包括但不仅限于中标通知书和施工合同和工程接收证书或工程竣工验收报告或单项工程竣工验收表，以及投标人在全国公路建设市场信用信息管理系统或省级交通运输局（厅）公路建设市场信用信息管理系统截图。
《钢结构工程》投标人近三年（2020年1月1日-至今，以竣工验收记录表或竣工验收报告日期为准）完成的类似钢结构工程施工业绩不少于1项，须提供中标通知书和施工合同和竣工验收记录表或竣工验收报告。
3.4人员要求：
（1）项目经理（项目负责人1人）：
项目负责人
①具有“公路工程”专业注册建造师执业资格（二级及以上）、疆外企业拟派项目经理须具有“公路工程”专业注册建造师执业资格（一级）和具有“建筑工程”专业注册建造师执业资格二级及以上、（注册建造师执业资格须提供“全国建筑市场监管公共服务平台”查询截图）且未担任其他在施建设工程项目的项目经理（须自行承诺）；本单位注册，不接受临时注册建造师（注册单位必须与投标人名称一致）。
②有效的安全生产考核合格证书（B证）。
③项目负责人业绩要求：
《公路工程》近三年（2020年1月1日-至今，以竣工验收时间或以网站截图交工时间为准）完成的类似施工业绩不少于1项。类似项目业绩是指单项合同额达到1800万元（含）及以上的四级及以上等级公路项目（包含路基、路面工程；不包含养护、安保大中修改扩建项目）业绩证明材料须提供包括但不仅限于中标通知书和施工合同和工程接收证书或工程竣工验收报告或单项工程竣工验收表，以及投标人在全国公路建设市场信用信息管理系统或省级交通运输局（厅）公路建设市场信用信息管理系统截图。注：业绩证明材料须反映出项目负责人。
（2）项目总工（1人）：须具有“公路工程相关专业”中级（含）及以上技术职称及有效的安全生产考核合格证书（B证）。
（3）专职安全员（2人）：具有有效的安全生产考核合格证书
（4）其他管理和技术人员最低要求：
| 人 员 | 数量 | 资 格 要 求 |
| 道路工程师 | 2 | 公路工程施工经验3年以上，并参加类似公路土石方、小型构造物、路面等施工技术工作2年以上，工程师及以上职称。 |
| 结构工程师 | 2 | 公路工程施工经验3年以上，并负责公路桥梁、涵洞工作2年以上，工程师及以上职称。 |
| 试验工程师 | 1 | 工程师及以上职称，具有公路工程试验检测工程师或试验员（可以是其他相关专业）资格，公路工程施工经验3年以上，并负责公路工程试验工作2年以上。 |
| 资料工程师 | 1 | 助理工程师及以上职称，公路工程施工经验2年以上，并负责公路工程资料工作1年以上。 |
| 测量工程师 | 2 | 公路工程施工测量经验2年以上，并负责公路工程测量工作1年以上，助理工程师及以上职称。 |
| 专职安全员 | 2 | 交通运输主管部门颁发的C类安全考核证书。 |
| 项目副经理 | 1 | 具有“建筑工程”专业注册建造师执业资格（二级及以上），具有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理（须自行承诺）；本单位注册，不接受临时注册建造师（注册单位必须与投标人名称一致）。 |
以上人员（除项目副经理以外）须在省级（含兵团）或全国交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中备案且须提供以上人员的缴纳社保证明（2023年01月至投标文件递交截止时间期间任意连续6个月的社保证明），否则不予认可。
备注：招标文件所要求的资质、人员、业绩等材料，必须为投标人本单位的。若有母公司、子公司关系的，其资质、业绩不得通用。根据建办市《2021》40号文，全面实行一级建造师电子注册证书的通知，投标人须认真执行相关规定。
3.5 信誉要求：投标人具备良好信誉，凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-失信被执行人、重大税收违法失信主体-搜索栏输入单位全称-截图)；在“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn/）-高级检索-案由-刑事案由-贪污贿赂罪，查询单位、法定代表人（查询时先输入单位点击检索后再输入法定代表人后再点检索）、项目负责人（查询时先输入单位点击检索后再输入项目负责人后再点检索）有行贿犯罪记录（尚在判决、裁定、刑罚期内的）（单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起，个人犯罪自刑罚执行完毕之日起至开标之前，计算行贿犯罪档案查询期限）；在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，在“军队采购网”（https://www.plap.cn/）被列入供应商暂停资格列表名单中、军队采购失信名单中，有以上网站的不良行为记录的（尚在处罚期内的）将拒绝投标；
3.6 投标人非外资独资或外资控股企业（含港澳台），无“三资（三资指中外合资经营企业、中外合作经营企业、外商独资）”背景的书面声明（声明函须加盖单位章）；
3.7其他说明：（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效；
3.8本项目接受联合体投标。
本次招标接受联合体，不能同时具备资质要求的企业可组成联合体投标，组成联合体投标的单位不得超过2家且须提供联合体协议书，联合体各方须具备前述施工资质要求，联合体牵头方必须为公路工程施工单位。
3.9凡有下列情形之一的施工单位不允许参加本次招投标活动:
（1）因工程施工拖欠农民工工资、机械费、材料费等债务问题，因此造成群访事件，近年曾被各级人民法院强制执行和财产保全的；
（2）被列入自治区交通运输厅及各地州交通运输局黑名单，或限制投标的单位；
（3）在交通运输部公布的最近一年信用评价结果为D级；
（4）因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法、违规行为；
（5）正在接受行政主管部门立案调查的或处罚期未满的。
4．资格审查方式
本次招标采用资格后审方式，由评标委员会对投标人进行资格审查，所有通过资格审查的有效投标人均可以参加评标。
5．报名及招标文件的获取
5.1报名及招标文件获取时间：2023年10月16日至2023年10月20日（上午10:00-14:00分，下午15:00-19:00分，北京时间，节假日除外）
5.2报名及招标文件获取方式：凡有意投标的企业，请于2023年10月16日至2023年10月20日（上午10:00-14:00分，下午15:00-19:00分，北京时间，节假日除外）携带法人授权委托书、被委托代理人身份证原件及复印件以及投标人资格要求包含的所有内容，以上资料的原件及复印件1份加盖公章及电子版报名资料1份，到新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司（新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401）报名及购买招标文件；招标文件、图纸、参考资料售价：2000元/份（逾期不售，售后不退，报名资料不全者一概拒绝报名）。
在报名的同时，必须将以上所有报名所需材料的的复印件加盖公章并扫描成pdf格式的电子版（光盘或U盘，文件名编写为：“公司名称+项目名称+报名资料”）。
6．投标文件的递交及相关事宜
6.1纸质投标文件的递交截止时间：2023年11月7日上午10时30分（投标截止时间），递交地点为乌鲁木齐市公共资源交易中心（新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦主楼五楼515标书送达室）。
6.2本项目将于上述同一时间、地点（以招标文件为准）进行开标，邀请投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。指定专人递交投标文件，不接受邮寄等其他方式。
7．发布公告的媒介
本公告同步在军队采购网（https://www.plap.cn/）和中国招标投标公共服务平台（http://cebpubservice.com）和中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）发布（如军队采购网发布的公告内容及时间与中国招标投标公共服务平台不一致时，以中国招标投标公共服务平台为准）。
联系方式招 标 人：某单位
联 系 人：登录即可免费查看
联系电话：登录即可免费查看
详细地址：新疆和田地区
招标代理机构：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司
联 系 人：登录即可免费查看
联系电话：登录即可免费查看
详细地址: 新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401
监督部门：某单位
电话：0903-2762113
邮箱：HT762114@163.com
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：某单位
地址：新疆和田地区
联系方式：登录即可免费查看登录即可免费查看
2.采购代理机构信息
名 称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司
地 址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401
联系方式：登录即可免费查看登录即可免费查看
3.项目联系方式
项目联系人：登录即可免费查看
电 话： 登录即可免费查看
微信扫码关注
