【天地奔牛】宁夏天地奔牛实业集团有限公司银川基地倒班宿舍、食堂修缮提升项目EPC总承包项目公告
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
宁夏天地奔牛实业集团有限公司银川基地倒班宿舍、食堂修缮提升项目EPC总承包招标公告
1、招标条件
受宁夏天地奔牛实业集团有限公司委托，宁夏世翔荣建设工程管理有限公司对宁夏天地奔牛实业集团有限公司银川基地倒班宿舍、食堂修缮提升项目EPC总承包进行公开招标，建设资金来自企业自筹，项目已具备招标条件，现欢迎合格的投标人前来投标。
2、项目概况与招标范围
2.1项目概况：职工食堂和职工宿舍楼2个建筑内外部使用功能修缮提升改造及家具用品、设备设施等配备。职工宿舍主要改造部分：一楼15间，其中一间为管理员门房，二、三、四楼每层25间，五楼17间，另有两间活动室。土建拆除项目有金属门窗拆除，砖砌体拆除，墙面抹灰层拆除，垃圾清除外运，安装包括给排水管道拆除和电气开关插座拆除等。职工食堂主要改造部分：安装电动感应门，地面石材铺贴，门厅吊顶，外立面墙面砖。宿舍淋浴区装修部分包括墙面抹灰，墙面贴瓷砖（粘贴前刷防水涂料），金属龙骨铝扣板吊顶、地瓷砖铺贴（铺贴前做双层防水层），实木门安装、防火门安装，外窗粘贴密封条维修等；给排水改造包括给水管道入墙暗埋，卫生洁具安装、淋浴花洒安装，电气部分包括灯具、开关、插座安装等。具体要求见发包人提供的修缮项目需求表。
2.2建设地点：银川市西夏区西花园路街道金波南街160号院内
2.3计划工期：45日历天（其中设计周期：12日历天，施工工期：33日历天）
2.4招标范围：本项目采用EPC总承包模式，总承包内容包括初步设计方案（含概算）、施工图设计、施工期间的设计服务、工程施工、材料采购、竣工验收、移交、工程缺陷责任期内的缺陷修复等，以及对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制等。具体为：
2.4.1 工程设计范围：初步设计方案（含概算）、施工图设计和涉及本项目的专项设计；
2.4.2 工程施工范围：包括工程设计图纸范围内所有内容的施工以及工程养护；
2.4.3 对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制等。
2.5标段划分：本项目共划分为一个标段
3、投标人资格要求
3.1设计资质：投标单位须具备工程设计建筑行业(建筑工程)乙级及以上资质；拟派设计负责人具有二级及以上注册建筑师执业资格。
施工资质：投标单位须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。有有效的安全生产许可证；拟派施工项目经理须具有建筑工程专业二级建造师证执业资格(进宁企业需提供一级建造师)，并具备有效的安全生产考核 B 类合格证书，且未担任其他在建工程的项目经理。
3.2 本次招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：
3.2.1 若为联合体投标，联合体成员个数(含牵头单位)最多不超过 2 个，成员各方不得再与其他单位组成联合体，联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；
3.2.2 若为联合体投标，联合体应满足上述 3.1 款资质要求，并在人员、设备等方面具有相应能力，须签署联合体协议书，明确联合体牵头单位、成员单位及其工作范围，联合体牵头单位须具备施工资质。
3.3 通过“信用中国”网站查询申请人是否为失信被执行人，并限制失信被执行人参与此次投标。
3.4 通过“中国裁判文书网”网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为三年，单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起。
3.5 因违规被建设行政主管部门清除宁夏建筑市场以及限制在银从事建筑资格的企业，不得参与本项目投标。如有以上情况弄虚作假投标者，一经发现上报上级建设行政主管部门，依据相关规定进行处理。
4、招标文件的获取
4.1获取时间：2024-04-22至2024-04-29 18:00
4.2获取方式：投标人必须在“中国煤科电子采购平台”（http://cg.ccteg.cn/cms/index.htm）上免费注册成为会员。注册成功后，登录系统购买招标文件（售价：0元），下载成功后即为报名成功。
5、投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间：2024-05-13 09:00；
5.2投标文件递交地址：本次招标为网上开评标，电子投标文件在中国煤科电子采购平台上传递交。
5.3投标人须办理CA证书（办理方式详见“中国煤科电子采购平台”（http://cg.ccteg.cn/cms/index.htm）CA办理-上海CA数字证书办理指南）
5.4电子版投标文件必须下载投标人客户端在网上制作，并上传到系统中（投标人客户端在“中国煤科电子采购平台”（http://cg.ccteg.cn/cms/index.htm）CA办理-投标客户端）。
6、开标时间及地点
定于2024-05-13 09:00，在“中国煤科电子采购平台”（http://cg.ccteg.cn/cms/index.htm）网上开标大厅公开开标。届时投标人应在线参与开标会议，完成签到、解密和签名步骤。
7、发布公告的媒介
本次招标公告在中国煤科电子采购平台和中国招标投标公共服务平台发布。
注：请各投标人在报名结束至开标前随时关注中国煤科电子采购平台。你所关注的项目有可能进行时间或内容上的调整。调整内容只在中国煤科电子采购平台以公告形式公示。招标人（招标代理机构）不再以其他方式通知。如因自身原因未及时关注招标公告或变更(澄清、补充等)公告从而导致投标失败，其后果自行承担。
8、注意事项
8.1 中国煤科电子采购平台操作中如有相关问题请与平台技术支持联系；
8.2 投标人操作指南：详见中国煤科电子采购平台首页：客服中心，《投标人操作手册》；
8.3 投标人操作教学视频下载地址：http://cg.ccteg.cn/cms/channel/help5/7121.htm
8.4 投标相关软件下载：详见中国煤科电子采购平台首页：客服中心；
8.5 CA办理：详见中国煤科电子采购平台首页：CA办理；
8.6 平台操作咨询：详见中国煤科电子采购平台首页右下角：操作咨询及技术支持联系信息，客服邮箱：syb@ebidding.net.cn。
9、联系方式
招标人：宁夏天地奔牛实业集团有限公司
联系人姓名：登录即可免费查看
联系电话：登录即可免费查看
招标代理机构名称：宁夏世翔荣建设工程管理有限公司
项目负责人：登录即可免费查看
地址：银川市金凤区长城中路（学区路）2号公建楼四楼
联系方式：登录即可免费查看
宁夏世翔荣建设工程管理有限公司
2024年04月13日
1、招标条件
受宁夏天地奔牛实业集团有限公司委托，宁夏世翔荣建设工程管理有限公司对宁夏天地奔牛实业集团有限公司银川基地倒班宿舍、食堂修缮提升项目EPC总承包进行公开招标，建设资金来自企业自筹，项目已具备招标条件，现欢迎合格的投标人前来投标。
2、项目概况与招标范围
2.1项目概况：职工食堂和职工宿舍楼2个建筑内外部使用功能修缮提升改造及家具用品、设备设施等配备。职工宿舍主要改造部分：一楼15间，其中一间为管理员门房，二、三、四楼每层25间，五楼17间，另有两间活动室。土建拆除项目有金属门窗拆除，砖砌体拆除，墙面抹灰层拆除，垃圾清除外运，安装包括给排水管道拆除和电气开关插座拆除等。职工食堂主要改造部分：安装电动感应门，地面石材铺贴，门厅吊顶，外立面墙面砖。宿舍淋浴区装修部分包括墙面抹灰，墙面贴瓷砖（粘贴前刷防水涂料），金属龙骨铝扣板吊顶、地瓷砖铺贴（铺贴前做双层防水层），实木门安装、防火门安装，外窗粘贴密封条维修等；给排水改造包括给水管道入墙暗埋，卫生洁具安装、淋浴花洒安装，电气部分包括灯具、开关、插座安装等。具体要求见发包人提供的修缮项目需求表。
2.2建设地点：银川市西夏区西花园路街道金波南街160号院内
2.3计划工期：45日历天（其中设计周期：12日历天，施工工期：33日历天）
2.4招标范围：本项目采用EPC总承包模式，总承包内容包括初步设计方案（含概算）、施工图设计、施工期间的设计服务、工程施工、材料采购、竣工验收、移交、工程缺陷责任期内的缺陷修复等，以及对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制等。具体为：
2.4.1 工程设计范围：初步设计方案（含概算）、施工图设计和涉及本项目的专项设计；
2.4.2 工程施工范围：包括工程设计图纸范围内所有内容的施工以及工程养护；
2.4.3 对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制等。
2.5标段划分：本项目共划分为一个标段
3、投标人资格要求
3.1设计资质：投标单位须具备工程设计建筑行业(建筑工程)乙级及以上资质；拟派设计负责人具有二级及以上注册建筑师执业资格。
施工资质：投标单位须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。有有效的安全生产许可证；拟派施工项目经理须具有建筑工程专业二级建造师证执业资格(进宁企业需提供一级建造师)，并具备有效的安全生产考核 B 类合格证书，且未担任其他在建工程的项目经理。
3.2 本次招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：
3.2.1 若为联合体投标，联合体成员个数(含牵头单位)最多不超过 2 个，成员各方不得再与其他单位组成联合体，联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；
3.2.2 若为联合体投标，联合体应满足上述 3.1 款资质要求，并在人员、设备等方面具有相应能力，须签署联合体协议书，明确联合体牵头单位、成员单位及其工作范围，联合体牵头单位须具备施工资质。
3.3 通过“信用中国”网站查询申请人是否为失信被执行人，并限制失信被执行人参与此次投标。
3.4 通过“中国裁判文书网”网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为三年，单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起。
3.5 因违规被建设行政主管部门清除宁夏建筑市场以及限制在银从事建筑资格的企业，不得参与本项目投标。如有以上情况弄虚作假投标者，一经发现上报上级建设行政主管部门，依据相关规定进行处理。
4、招标文件的获取
4.1获取时间：2024-04-22至2024-04-29 18:00
4.2获取方式：投标人必须在“中国煤科电子采购平台”（http://cg.ccteg.cn/cms/index.htm）上免费注册成为会员。注册成功后，登录系统购买招标文件（售价：0元），下载成功后即为报名成功。
5、投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间：2024-05-13 09:00；
5.2投标文件递交地址：本次招标为网上开评标，电子投标文件在中国煤科电子采购平台上传递交。
5.3投标人须办理CA证书（办理方式详见“中国煤科电子采购平台”（http://cg.ccteg.cn/cms/index.htm）CA办理-上海CA数字证书办理指南）
5.4电子版投标文件必须下载投标人客户端在网上制作，并上传到系统中（投标人客户端在“中国煤科电子采购平台”（http://cg.ccteg.cn/cms/index.htm）CA办理-投标客户端）。
6、开标时间及地点
定于2024-05-13 09:00，在“中国煤科电子采购平台”（http://cg.ccteg.cn/cms/index.htm）网上开标大厅公开开标。届时投标人应在线参与开标会议，完成签到、解密和签名步骤。
7、发布公告的媒介
本次招标公告在中国煤科电子采购平台和中国招标投标公共服务平台发布。
注：请各投标人在报名结束至开标前随时关注中国煤科电子采购平台。你所关注的项目有可能进行时间或内容上的调整。调整内容只在中国煤科电子采购平台以公告形式公示。招标人（招标代理机构）不再以其他方式通知。如因自身原因未及时关注招标公告或变更(澄清、补充等)公告从而导致投标失败，其后果自行承担。
8、注意事项
8.1 中国煤科电子采购平台操作中如有相关问题请与平台技术支持联系；
8.2 投标人操作指南：详见中国煤科电子采购平台首页：客服中心，《投标人操作手册》；
8.3 投标人操作教学视频下载地址：http://cg.ccteg.cn/cms/channel/help5/7121.htm
8.4 投标相关软件下载：详见中国煤科电子采购平台首页：客服中心；
8.5 CA办理：详见中国煤科电子采购平台首页：CA办理；
8.6 平台操作咨询：详见中国煤科电子采购平台首页右下角：操作咨询及技术支持联系信息，客服邮箱：syb@ebidding.net.cn。
9、联系方式
招标人：宁夏天地奔牛实业集团有限公司
联系人姓名：登录即可免费查看
联系电话：登录即可免费查看
招标代理机构名称：宁夏世翔荣建设工程管理有限公司
项目负责人：登录即可免费查看
地址：银川市金凤区长城中路（学区路）2号公建楼四楼
联系方式：登录即可免费查看
宁夏世翔荣建设工程管理有限公司
2024年04月13日
微信扫码关注
