高端制造区智能制造港供电线路及开闭站工程项目EPC工程总承包招标公告
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
1. 招标条件
本招标项目高端制造区智能制造港供电线路及开闭站工程项目已由廊坊市行政审批局以廊审批投资〔2024〕1010号批准建设，项目业主为 河北临空集团有限公司 ，建设资金来自企业自筹，项目出资比例为100%， 招标人为 河北临空集团有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目概况：本项目新建1座“2进8出”10kV双电源开闭站，3座10kV环网柜。开闭站位于廊坊临空经济区内，四至范围:东至空地，西至翔广路、北至鹏宇西道，南至曹家务水厂，总用地面积209平方米(约合0.31亩)，总建筑面积
331.2平方米(1/-1层)，承载容量20000KVA，进线2回(每路两根电缆)，出线8回(含备用出线6回)，主接线型式均为单母线分段接线，站内配置高压开关柜16面，为双列面对面布置。3座10kV环网柜1路进线，承载容量10000KVA。
开闭站及环网柜进线电源引自邵家营110kV变电站，即由邵家营站10kV出线备用间隔引出3路电源。起点为邵家营110kV变电站,向东60米至规划秋景东路西侧转向南90米至晨旭西道；沿晨旭西道北侧向西750米至翔广路路西侧6#转角井；沿翔广路西侧向北3570米至翔广路西侧18#电缆井，沿翔广路西侧向北1700米至22#电缆井，转向东30米至翔广路东侧23#电缆井拉管至新建开闭站。
电力管道路由长度约6.2km，其中新建埋地13孔电力排管4.5km，利用翔广路已建成地下电力排管1.7km。铺设电力拉管约6.2km，铺设光缆3x6.2km，铺设电力电缆3x2x6.2km，新建电缆井20座(其中直通井9座，转角井3座，三通井2座，四通井6座)，同时购置开闭站材料及相关设备。
工程地点为：位于廊坊临空经济区内，四至范围:东至空地，西至翔广路、北至鹏宇西道，南至曹家务水厂。
总工期60日历天，其中设计周期20日历天；施工工期40日历天，工期总日历天数与实际开、竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。(因响应大气治理、职能部门检查、政策性停工等引起的工期延误,经发包人确认后工期顺延。备注：响应大气治理因素造成工期顺延的情形需以地方政府的政策文件为准，否则不予认可，由EPC工程总承包自行承担风险)(以监理单位或发包人下发的开工文件为工期计算依据，竣工日期根据工期总日历天数计算。）
质量要求：设计要求的质量标准：满足现行设计规范的要求，并通过相关部门的综合审查、验收 施工要求的质量标准：合格 投标报价上限：人民币6912.85万元。
2.2招标范围： 本项目的EPC总承包，在提供经过审核后的地勘数据基础上包括不限于完成本项目施工图设计所需的资料搜集和本项目的初步设计（如需)、施工图设计（包括与外部大市政连接部分设计）<如有>）、BIM服务（如有）、配合审图、图纸技术交底、设计驻场服务、竣工图、联络变更及相关配合服务，工程施工(包括红线内小市政和外部大市政连接的所有工程内容)至工程竣工验收，完成并配合发包人接受相关部门结(决)算审计、参与竣工验收，质量保证期内的缺陷性修复或特殊情况处理、变更等。
3. 投标人资格要求
3.1
本次招标对投标人的资格要求如下:3.1.1资质要求 ： 设计单位：须具备建设行政主管部门核发的工程设计综合资质甲级，或电力行业丙级及以上资质，或电力行业（送电工程、变电工程）设计丙级及以上资质；并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。施工单位：须具备建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包叁级及以上资质，或输变电工程专业承包叁级及以上资质，同时具备承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。投标人拟派项目经理应取得相应工程建设类注册执业资格，包括注册建筑师、勘察设计注册工程师、注册建造师、注册监理工程师等执业资格；担任过与拟建项目相类似的工程总承包项目经理、设计项目负责人、施工项目负责人或者项目总监理工程师，且同时具有本单位近一年内至少三个月的养老保险缴纳证明；熟悉工程技术和工程总承包项目管理知识以及相关法律法规、标准规范；具有较强的组织协调能力和良好的职业道德。施工负责人须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理、施工负责人，且同时具有本单位近一年内至少三个月的养老保险缴纳证明。设计负责人须具备注册电气工程师（发输变电）执业资格，同时具有本单位近一年内至少三个月的养老保险缴纳证明。 3.1.2财务要求 ： 具有2022年度或2023年度会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告（投标人的成立时间少于一年的，应提供成立以来的财务状况表）。 3.1.3信誉要求 ： 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单,未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 3.1.4其他要求 ： ①具有中华人民共和国独立法人资格，具备履行合同的财务能力，诚信合法经营，没有失信与违法记录。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。③投标人不存在禁止投标情形，未处于投标禁止期。④本项目采用“双盲”评审和“分散”评标。评审委员会按要求对商务标采取明标评审、对技术标采取暗标评审。投标单位在编制投标文件时应符合《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规，还应满足“双盲”评审相关规定。 。
3.2
本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：（1）联合体成员不得超过2家。（2）联合体应签订联合体协议书（明确职责分工等内容），授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体对本项目进行投标。
4. 招标文件的获取
4.1
凡有意参加投标者，请于2024-03-25 00:00:00至2024-03-29
00:00:00（北京时间，下同），登录“河北省公共资源交易服务平台”下载电子招标文件。
4.2
招标文件每套售价0元，售后不退。技术资料押金0元，在退还技术资料时退还（不计利息）。
5. 投标文件的递交
5.1
投标文件递交的截止时间为2024-04-15
09:00:00，投标人应在截止时间前通过通过“廊坊市公共资源交易综合信息平台【业务管理-投标文件上传（建设工程）】菜单”上传递交电子投标文件。
5.2
逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
6. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在河北省招标投标公共服务平台、河北省公共资源交易服务平台上发布。
7.联系方式
本招标项目高端制造区智能制造港供电线路及开闭站工程项目已由廊坊市行政审批局以廊审批投资〔2024〕1010号批准建设，项目业主为 河北临空集团有限公司 ，建设资金来自企业自筹，项目出资比例为100%， 招标人为 河北临空集团有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目概况：本项目新建1座“2进8出”10kV双电源开闭站，3座10kV环网柜。开闭站位于廊坊临空经济区内，四至范围:东至空地，西至翔广路、北至鹏宇西道，南至曹家务水厂，总用地面积209平方米(约合0.31亩)，总建筑面积
331.2平方米(1/-1层)，承载容量20000KVA，进线2回(每路两根电缆)，出线8回(含备用出线6回)，主接线型式均为单母线分段接线，站内配置高压开关柜16面，为双列面对面布置。3座10kV环网柜1路进线，承载容量10000KVA。
开闭站及环网柜进线电源引自邵家营110kV变电站，即由邵家营站10kV出线备用间隔引出3路电源。起点为邵家营110kV变电站,向东60米至规划秋景东路西侧转向南90米至晨旭西道；沿晨旭西道北侧向西750米至翔广路路西侧6#转角井；沿翔广路西侧向北3570米至翔广路西侧18#电缆井，沿翔广路西侧向北1700米至22#电缆井，转向东30米至翔广路东侧23#电缆井拉管至新建开闭站。
电力管道路由长度约6.2km，其中新建埋地13孔电力排管4.5km，利用翔广路已建成地下电力排管1.7km。铺设电力拉管约6.2km，铺设光缆3x6.2km，铺设电力电缆3x2x6.2km，新建电缆井20座(其中直通井9座，转角井3座，三通井2座，四通井6座)，同时购置开闭站材料及相关设备。
工程地点为：位于廊坊临空经济区内，四至范围:东至空地，西至翔广路、北至鹏宇西道，南至曹家务水厂。
总工期60日历天，其中设计周期20日历天；施工工期40日历天，工期总日历天数与实际开、竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。(因响应大气治理、职能部门检查、政策性停工等引起的工期延误,经发包人确认后工期顺延。备注：响应大气治理因素造成工期顺延的情形需以地方政府的政策文件为准，否则不予认可，由EPC工程总承包自行承担风险)(以监理单位或发包人下发的开工文件为工期计算依据，竣工日期根据工期总日历天数计算。）
质量要求：设计要求的质量标准：满足现行设计规范的要求，并通过相关部门的综合审查、验收 施工要求的质量标准：合格 投标报价上限：人民币6912.85万元。
2.2招标范围： 本项目的EPC总承包，在提供经过审核后的地勘数据基础上包括不限于完成本项目施工图设计所需的资料搜集和本项目的初步设计（如需)、施工图设计（包括与外部大市政连接部分设计）<如有>）、BIM服务（如有）、配合审图、图纸技术交底、设计驻场服务、竣工图、联络变更及相关配合服务，工程施工(包括红线内小市政和外部大市政连接的所有工程内容)至工程竣工验收，完成并配合发包人接受相关部门结(决)算审计、参与竣工验收，质量保证期内的缺陷性修复或特殊情况处理、变更等。
3. 投标人资格要求
3.1
本次招标对投标人的资格要求如下:3.1.1资质要求 ： 设计单位：须具备建设行政主管部门核发的工程设计综合资质甲级，或电力行业丙级及以上资质，或电力行业（送电工程、变电工程）设计丙级及以上资质；并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。施工单位：须具备建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包叁级及以上资质，或输变电工程专业承包叁级及以上资质，同时具备承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。投标人拟派项目经理应取得相应工程建设类注册执业资格，包括注册建筑师、勘察设计注册工程师、注册建造师、注册监理工程师等执业资格；担任过与拟建项目相类似的工程总承包项目经理、设计项目负责人、施工项目负责人或者项目总监理工程师，且同时具有本单位近一年内至少三个月的养老保险缴纳证明；熟悉工程技术和工程总承包项目管理知识以及相关法律法规、标准规范；具有较强的组织协调能力和良好的职业道德。施工负责人须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理、施工负责人，且同时具有本单位近一年内至少三个月的养老保险缴纳证明。设计负责人须具备注册电气工程师（发输变电）执业资格，同时具有本单位近一年内至少三个月的养老保险缴纳证明。 3.1.2财务要求 ： 具有2022年度或2023年度会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告（投标人的成立时间少于一年的，应提供成立以来的财务状况表）。 3.1.3信誉要求 ： 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单,未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 3.1.4其他要求 ： ①具有中华人民共和国独立法人资格，具备履行合同的财务能力，诚信合法经营，没有失信与违法记录。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。③投标人不存在禁止投标情形，未处于投标禁止期。④本项目采用“双盲”评审和“分散”评标。评审委员会按要求对商务标采取明标评审、对技术标采取暗标评审。投标单位在编制投标文件时应符合《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规，还应满足“双盲”评审相关规定。 。
3.2
本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：（1）联合体成员不得超过2家。（2）联合体应签订联合体协议书（明确职责分工等内容），授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体对本项目进行投标。
4. 招标文件的获取
4.1
凡有意参加投标者，请于2024-03-25 00:00:00至2024-03-29
00:00:00（北京时间，下同），登录“河北省公共资源交易服务平台”下载电子招标文件。
4.2
招标文件每套售价0元，售后不退。技术资料押金0元，在退还技术资料时退还（不计利息）。
5. 投标文件的递交
5.1
投标文件递交的截止时间为2024-04-15
09:00:00，投标人应在截止时间前通过通过“廊坊市公共资源交易综合信息平台【业务管理-投标文件上传（建设工程）】菜单”上传递交电子投标文件。
5.2
逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
6. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在河北省招标投标公共服务平台、河北省公共资源交易服务平台上发布。
7.联系方式
| 招标人： | 河北临空集团有限公司 | 招标代理机构： | 河北安达项目管理有限公司 | |||
| 地址： | 河北省廊坊市永清县永祥路(临空集团南院) | 地址： | 廊坊经济技术开发区清华科技园二段309室 | |||
| 邮编： | 065000 | 邮编： | 065000 | |||
| 联系人： | 登录即可免费查看 | 联系人： | 登录即可免费查看 | |||
| 电话： | 登录即可免费查看 | 电话： | 登录即可免费查看 | |||
| 传真： | / | 传真： | / | |||
| 电子邮件： | / | 电子邮件： | / | |||
| 网址： | / | 网址： | / | |||
| 开户银行： | / | 开户银行： | / | |||
| 账号： |
| 账号： | / |
微信扫码关注
