正阳县2021年通村道路建设项目合同信息
微信分享
关注项目
标讯收藏
项目名称 | 省份 | ||
业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
总投资 | 建设年限 | ||
建设地点 | |||
审批机关 | 审批事项 | ||
审批代码 | 批准文号 | ||
审批时间 | 审批结果 | ||
建设内容 |
(GF-2012-0202)
建设工程监理合同
住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
第一部分 协议书
委托人(全称): 正阳县交通运输局
监理人(全称): 河南省远华工程管理有限公司
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1. 工程名称: 正阳县2021年通村道路建设项目 ;
2. 工程地点: 正阳县境内 ;
3. 工程规模:正阳县2021年通村道路建设项目包含通村道路11个,里程16.272KM,主要涉及兰青乡湖塘村、兰青村、大余村、后王村;彭桥乡何庄村、王店村、大刘村;铜钟镇建安村、王寨村;永兴镇高庄村、四楼村共11个村的通村道路建设。包含路基路面工程、桥涵工程、交安设施; ;
4. 正阳县扶贫领导小组批复金额为: 1319.1万元 。
二、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件
1. 协议书;
2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
4. 专用条件;
5. 通用条件;
本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师
总监理工程师姓名: 王涛 ,身份证号码: 410411********5632 ,注册号: JGJ1029254 ,
联系方式: 登录即可免费查看
五、签约酬金
签约酬金(大写): 贰拾伍万叁仟陆佰伍拾玖元壹角贰分 元。
包括:施工图纸所包含全部内容的施工阶段及保修阶段全过程监理服务酬金。
六、期限
自合同签订之日始,至工程竣工验收备案、保修阶段完成止。
七、双方承诺
1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立
1. 订立时间: 2021 年 10 月 15 日。
2. 订立地点: 。
3. 本合同一式 6 份,具有同等法律效力,双方各执 3 份。
委托人: 正阳县交通运输局(盖章) 监理人:河南省远华工程管理有限公司(盖章)
住 所:正阳县真阳街道西顺河街 住 所:郑州市金水区经三路北95号23层2309室
邮政编码: 463600 邮政编码: 450000
法定代表人或其授权 法定代表人或其授权
的代理人:(签字) 的代理人:(签字)
开户银行: 河南正阳农村商业银行股份 开户银行:中国银行股份有限公司郑州文化支行
有限公司慎水支行
账号: 账号: *
电话: 电话: 登录即可免费查看
传真: / 传真: /
电子邮箱: / 电子邮箱: /
第二部分 通用条件
(见建设工程委托监理合同GF—2012—0202)
第三部分 专用条件
1. 定义与解释
1.1 解释
1.1.1 本合同文件除使用中文外,还可用 / 。
1.1.2 约定本合同文件的解释顺序为:按协议书三约定的排列顺序。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。按文件出具的先后顺序后者具有优先解释权。
2. 监理人义务
2.1 监理的范围和内容
2.1.1 监理范围包括:施工图纸所包含全部内容的施工及保修阶段全过程监理。
2.1.2 监理工作内容还包括: 按通用条款执行 。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括: 1、依法签订的工程建设委托监理合同2、国家、河南省、现行的有关工程建设和工程建设监理的法律、法规;工程技术标准,施工验收规范,建设工程监理规范;3、政府批准的该项目建设的有关文件、可行性研究报告、初步设计文件及其他有关文件;4、地质勘察报告、图纸及说明;5、其他与本工程有关的经济合同或协议。
2.2.2 相关服务依据包括: / 。
2.3项目监理机构和人员
2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构,配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中,总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定,监理人应遵守委托人制定的工程管理工作制度,以保证监理工作正常进行。
2.3.3监理部组成人员(以投标文件中所报人员为准)不得擅自更换,如遇特殊情况必须更换项目总监的,应按《河南省规范项目经理和项目总监任职行为的若干规定》执行。
2.3.3 监理人擅自更换项目总监及其他监理部组成人员的违约责任:
2.3.4 更换监理人员的其他情形: 。
2.4 履行职责
2.4.1对监理人的授权范围: 本工程施工阶段和缺陷责任期内的全过程监理工作:质量、进度、造价控制、合同和信息管理,施工现场协调并履行安全管理的法定职责 。
在涉及工程延期 / 天内和(或)金额 / 万元内的变更,监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。
发布开(停)工令、工期顺延签认、设计变更、价格签证、索赔签证等赋予监理工程师的职权,须由发包人授权方可实施,否则发包人不予认可。
2.4.2 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件:监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的,经委托人同意后有权要求承包人予以调换。
2.5 提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数:根据招标人的需要另定 。
3. 委托人义务
3.1 委托人代表
委托人代表为: 。
3.2 答复
委托人同意在 15 天内,对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
4. 违约责任
4.1监理人的违约责任
4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定:
赔偿金=直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑安装工程费)
5. 支付
5.1 支付货币
币种为: 人民币 。
5.2支付酬金
根据项目实际完成的工程形象进度支付:
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1 生效
本合同生效条件:委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效 。
6.2 变更
6.2.1 除不可抗力外,因非监理人原因导致本合同期限延长时,附加工作酬金按下列方法确定: / 。
6.2.2附加工作酬金按下列方法确定: / 。
6.2.3 正常工作酬金增加额按下列方法确定: / 。
6.2.4投标人的投标报价含监理人完成工程施工及保修阶段全过程监理服务的全部费用,其他各种原因(含征地、拆迁、建设进度等)导致的工期延长,监理费用不予增加。
7. 争议解决
7.1调解
本合同争议进行调解时,可提交 有关部门 进行调解。
7.2仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第 (1) 种方式:
(1)提请工程所在地仲裁委员会进行仲裁。
(2)向工程所在地人民法院提起诉讼。
8. 其他
8.1检测费用
委托人应在检测工作完成后 / 天内支付检测费用。
8.2 咨询费用
委托人应在咨询工作完成后 / 天内支付咨询费用。
8.3奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定为:
奖励金额=工程投资节省额×奖励金额的比率;
奖励金额的比率为 ∕ %。
8.4 保密
委托人申明的保密事项和期限: /。
监理人申明的保密事项和期限:/。
第三方申明的保密事项和期限:/。
8.5著作权
监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件: 按通用条款执行 。
建设工程监理合同
住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
第一部分 协议书
委托人(全称): 正阳县交通运输局
监理人(全称): 河南省远华工程管理有限公司
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1. 工程名称: 正阳县2021年通村道路建设项目 ;
2. 工程地点: 正阳县境内 ;
3. 工程规模:正阳县2021年通村道路建设项目包含通村道路11个,里程16.272KM,主要涉及兰青乡湖塘村、兰青村、大余村、后王村;彭桥乡何庄村、王店村、大刘村;铜钟镇建安村、王寨村;永兴镇高庄村、四楼村共11个村的通村道路建设。包含路基路面工程、桥涵工程、交安设施; ;
4. 正阳县扶贫领导小组批复金额为: 1319.1万元 。
二、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件
1. 协议书;
2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
4. 专用条件;
5. 通用条件;
本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师
总监理工程师姓名: 王涛 ,身份证号码: 410411********5632 ,注册号: JGJ1029254 ,
联系方式: 登录即可免费查看
五、签约酬金
签约酬金(大写): 贰拾伍万叁仟陆佰伍拾玖元壹角贰分 元。
包括:施工图纸所包含全部内容的施工阶段及保修阶段全过程监理服务酬金。
六、期限
自合同签订之日始,至工程竣工验收备案、保修阶段完成止。
七、双方承诺
1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立
1. 订立时间: 2021 年 10 月 15 日。
2. 订立地点: 。
3. 本合同一式 6 份,具有同等法律效力,双方各执 3 份。
委托人: 正阳县交通运输局(盖章) 监理人:河南省远华工程管理有限公司(盖章)
住 所:正阳县真阳街道西顺河街 住 所:郑州市金水区经三路北95号23层2309室
邮政编码: 463600 邮政编码: 450000
法定代表人或其授权 法定代表人或其授权
的代理人:(签字) 的代理人:(签字)
开户银行: 河南正阳农村商业银行股份 开户银行:中国银行股份有限公司郑州文化支行
有限公司慎水支行
账号: 账号: *
电话: 电话: 登录即可免费查看
传真: / 传真: /
电子邮箱: / 电子邮箱: /
第二部分 通用条件
(见建设工程委托监理合同GF—2012—0202)
第三部分 专用条件
1. 定义与解释
1.1 解释
1.1.1 本合同文件除使用中文外,还可用 / 。
1.1.2 约定本合同文件的解释顺序为:按协议书三约定的排列顺序。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。按文件出具的先后顺序后者具有优先解释权。
2. 监理人义务
2.1 监理的范围和内容
2.1.1 监理范围包括:施工图纸所包含全部内容的施工及保修阶段全过程监理。
2.1.2 监理工作内容还包括: 按通用条款执行 。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括: 1、依法签订的工程建设委托监理合同2、国家、河南省、现行的有关工程建设和工程建设监理的法律、法规;工程技术标准,施工验收规范,建设工程监理规范;3、政府批准的该项目建设的有关文件、可行性研究报告、初步设计文件及其他有关文件;4、地质勘察报告、图纸及说明;5、其他与本工程有关的经济合同或协议。
2.2.2 相关服务依据包括: / 。
2.3项目监理机构和人员
2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构,配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中,总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定,监理人应遵守委托人制定的工程管理工作制度,以保证监理工作正常进行。
2.3.3监理部组成人员(以投标文件中所报人员为准)不得擅自更换,如遇特殊情况必须更换项目总监的,应按《河南省规范项目经理和项目总监任职行为的若干规定》执行。
2.3.3 监理人擅自更换项目总监及其他监理部组成人员的违约责任:
2.3.4 更换监理人员的其他情形: 。
2.4 履行职责
2.4.1对监理人的授权范围: 本工程施工阶段和缺陷责任期内的全过程监理工作:质量、进度、造价控制、合同和信息管理,施工现场协调并履行安全管理的法定职责 。
在涉及工程延期 / 天内和(或)金额 / 万元内的变更,监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。
发布开(停)工令、工期顺延签认、设计变更、价格签证、索赔签证等赋予监理工程师的职权,须由发包人授权方可实施,否则发包人不予认可。
2.4.2 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件:监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的,经委托人同意后有权要求承包人予以调换。
2.5 提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数:根据招标人的需要另定 。
3. 委托人义务
3.1 委托人代表
委托人代表为: 。
3.2 答复
委托人同意在 15 天内,对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
4. 违约责任
4.1监理人的违约责任
4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定:
赔偿金=直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑安装工程费)
5. 支付
5.1 支付货币
币种为: 人民币 。
5.2支付酬金
根据项目实际完成的工程形象进度支付:
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1 生效
本合同生效条件:委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效 。
6.2 变更
6.2.1 除不可抗力外,因非监理人原因导致本合同期限延长时,附加工作酬金按下列方法确定: / 。
6.2.2附加工作酬金按下列方法确定: / 。
6.2.3 正常工作酬金增加额按下列方法确定: / 。
6.2.4投标人的投标报价含监理人完成工程施工及保修阶段全过程监理服务的全部费用,其他各种原因(含征地、拆迁、建设进度等)导致的工期延长,监理费用不予增加。
7. 争议解决
7.1调解
本合同争议进行调解时,可提交 有关部门 进行调解。
7.2仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第 (1) 种方式:
(1)提请工程所在地仲裁委员会进行仲裁。
(2)向工程所在地人民法院提起诉讼。
8. 其他
8.1检测费用
委托人应在检测工作完成后 / 天内支付检测费用。
8.2 咨询费用
委托人应在咨询工作完成后 / 天内支付咨询费用。
8.3奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定为:
奖励金额=工程投资节省额×奖励金额的比率;
奖励金额的比率为 ∕ %。
8.4 保密
委托人申明的保密事项和期限: /。
监理人申明的保密事项和期限:/。
第三方申明的保密事项和期限:/。
8.5著作权
监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件: 按通用条款执行 。