金阳县对坪客运站工程（第二次）
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
1.招标条件
1.1本招标项目金阳县对坪客运站工程（第二次）(项目名称)已由金阳县发展和改革局(项目审批、核准或备案机关名称)以金发改经信（2015）57号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为凉山恒通运输有限责任公司，建设资金来自政府投资及企业自筹（资金来源），项目出资比例为国家补助41%，企业自筹59%，招标人为凉山恒通运输有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
1.2本招标项目为四川省行政区域内的国家投资工程建设项目，金阳县发展和改革局（核准机关名称）核准（招标事项核准文号为金发改经信（2015）57号）的招标组织形式为委托招标。招标人选择（本招标项目在省发展改革委指定比选网站上的项目编号为/）的招标代理机构是四川兴建建设项目管理有限公司。
2.项目概况与招标范围
2.1建设地点：金阳县对坪镇；
2.2建设规模：按三级汽车客运站标准设计，总用地面积10000m2。其中新建客运站站房面积800m2；新建驾驶员公寓综合楼面积1800m2；新建汽修、检测、清洗用房面积400m2；新建站前广场面积500m2；新建停车场面积6000m2；新建围墙及挡土墙：站内道路场地硬化工程；场址内涵管工程；污水预埋、室外电力、给排水及绿化亮化工程；电子信息化系统工程；
2.3招标范围：施工图及工程量清单所示范围内的全部内容；
2.4标段划分：施工1个标段；
2.5计划工期：365日历天，其中主体工程在2021年02月28日前完工；
2.6质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准；
2.7资金落实情况：已落实。
2.8其他：本项目为双随机。（一）金阳县对坪客运站建设工程项目于2015年12月立项，总投资1460万元，财评控制价1110.1945万元。于2017年1月第一次招标确定中标人，其中中标价为9881782元，按约定2017年2月正式开工建设，计划在2018年5月投入使用，但由于施工进度缓慢等多方面原因造成该工程至今未完工。（二）因与第一次招标的中标单位产生合同纠纷，于2019年11月向金阳县人民法院提起诉讼，后经金阳县人民法院聘请第三方工程质量鉴定公司和造价公司进行鉴定并出具了工程质量鉴定报告和造价鉴定报告书。其鉴定结论是：（1）所完成的工程质量合格，（2）所完成的工程造价金额为1741805元（包括已支付工程预付款100万元）；金阳县人民法院于2020年9月作出以下判决：（1）判决解除施工合同；（2）判决支付已完成的工程量剩余工程款741805元。（三）由于该项目是2015年-2018年四川省汽车客运站提升改造工程，属于省厅重点项目。原计划是2018年5月竣工并投入使用，现已经超出原计划工期。省厅对此项目特别关注，要求在2020年12月30日前完成主体工程。（四）经相关部门同意，为尽快恢复工程复工，推进工程进度，使该项目早日投入使用，本次招标控制价按该项目第一次的中标价9881782元为基础，减去已完成的工程量后的剩余工程量价款为标底进行招标，即8139977元。（五）该项目目前现状为已完成基础及一层建筑，具体情况请各投标人自行踏勘现场；
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备独立法人资格，建筑工程施工总承包三级及以上资质，近/（0-5）年已完成不少于/（0-3）个类似项目业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/。
3.3各投标人均可就上述标段中的1（具体数量）个标段投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于2020年10月28日00时00分（北京时间，下同）至2020年11月01日23时59分（不少于五日）在《四川建设网》通过《凉山州公共资源交易系统》凭单位CFCA数字证书报名并下载招标资料（招标文件、工程预算控制价、施工图纸等）（联系电话：028-85569858）。
4.2招标文件获取手续费0元。
4.3本次招标不提供其他任何报名和招标文件获取的方式。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年11月10日09时30分，地点为凉山州公共资源交易服务中心。
5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6.发布公告的媒介
本次招标公告在四川建设网（发布公告的所有媒介名称）上发布。
7.联系方式
招标人：凉山恒通运输有限责任公司
地址：凉山恒通运输有限责任公司
邮编：616250
联系人：登录即可免费查看
电话：登录即可免费查看
传真：/
电子邮件：/
开户银行：/
账号：/
招标代理机构：四川兴建建设项目管理有限公司
地址：西昌市胜利南路209号
邮编：615000
联系人：登录即可免费查看
电话：登录即可免费查看
传真：/
电子邮件：/
开户银行：/
帐号：/
1.1本招标项目金阳县对坪客运站工程（第二次）(项目名称)已由金阳县发展和改革局(项目审批、核准或备案机关名称)以金发改经信（2015）57号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为凉山恒通运输有限责任公司，建设资金来自政府投资及企业自筹（资金来源），项目出资比例为国家补助41%，企业自筹59%，招标人为凉山恒通运输有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
1.2本招标项目为四川省行政区域内的国家投资工程建设项目，金阳县发展和改革局（核准机关名称）核准（招标事项核准文号为金发改经信（2015）57号）的招标组织形式为委托招标。招标人选择（本招标项目在省发展改革委指定比选网站上的项目编号为/）的招标代理机构是四川兴建建设项目管理有限公司。
2.项目概况与招标范围
2.1建设地点：金阳县对坪镇；
2.2建设规模：按三级汽车客运站标准设计，总用地面积10000m2。其中新建客运站站房面积800m2；新建驾驶员公寓综合楼面积1800m2；新建汽修、检测、清洗用房面积400m2；新建站前广场面积500m2；新建停车场面积6000m2；新建围墙及挡土墙：站内道路场地硬化工程；场址内涵管工程；污水预埋、室外电力、给排水及绿化亮化工程；电子信息化系统工程；
2.3招标范围：施工图及工程量清单所示范围内的全部内容；
2.4标段划分：施工1个标段；
2.5计划工期：365日历天，其中主体工程在2021年02月28日前完工；
2.6质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准；
2.7资金落实情况：已落实。
2.8其他：本项目为双随机。（一）金阳县对坪客运站建设工程项目于2015年12月立项，总投资1460万元，财评控制价1110.1945万元。于2017年1月第一次招标确定中标人，其中中标价为9881782元，按约定2017年2月正式开工建设，计划在2018年5月投入使用，但由于施工进度缓慢等多方面原因造成该工程至今未完工。（二）因与第一次招标的中标单位产生合同纠纷，于2019年11月向金阳县人民法院提起诉讼，后经金阳县人民法院聘请第三方工程质量鉴定公司和造价公司进行鉴定并出具了工程质量鉴定报告和造价鉴定报告书。其鉴定结论是：（1）所完成的工程质量合格，（2）所完成的工程造价金额为1741805元（包括已支付工程预付款100万元）；金阳县人民法院于2020年9月作出以下判决：（1）判决解除施工合同；（2）判决支付已完成的工程量剩余工程款741805元。（三）由于该项目是2015年-2018年四川省汽车客运站提升改造工程，属于省厅重点项目。原计划是2018年5月竣工并投入使用，现已经超出原计划工期。省厅对此项目特别关注，要求在2020年12月30日前完成主体工程。（四）经相关部门同意，为尽快恢复工程复工，推进工程进度，使该项目早日投入使用，本次招标控制价按该项目第一次的中标价9881782元为基础，减去已完成的工程量后的剩余工程量价款为标底进行招标，即8139977元。（五）该项目目前现状为已完成基础及一层建筑，具体情况请各投标人自行踏勘现场；
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备独立法人资格，建筑工程施工总承包三级及以上资质，近/（0-5）年已完成不少于/（0-3）个类似项目业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/。
3.3各投标人均可就上述标段中的1（具体数量）个标段投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于2020年10月28日00时00分（北京时间，下同）至2020年11月01日23时59分（不少于五日）在《四川建设网》通过《凉山州公共资源交易系统》凭单位CFCA数字证书报名并下载招标资料（招标文件、工程预算控制价、施工图纸等）（联系电话：028-85569858）。
4.2招标文件获取手续费0元。
4.3本次招标不提供其他任何报名和招标文件获取的方式。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年11月10日09时30分，地点为凉山州公共资源交易服务中心。
5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6.发布公告的媒介
本次招标公告在四川建设网（发布公告的所有媒介名称）上发布。
7.联系方式
招标人：凉山恒通运输有限责任公司
地址：凉山恒通运输有限责任公司
邮编：616250
联系人：登录即可免费查看
电话：登录即可免费查看
传真：/
电子邮件：/
开户银行：/
账号：/
招标代理机构：四川兴建建设项目管理有限公司
地址：西昌市胜利南路209号
邮编：615000
联系人：登录即可免费查看
电话：登录即可免费查看
传真：/
电子邮件：/
开户银行：/
帐号：/
微信扫码关注
