舟山西入口边坡垂直绿化提升工程招标文件公示
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
舟 山 市 非 必 须 招 标 项 目
工 程 施 工
招 标 文 件 项目编号：ZSJY2024—027＃
项目名称：舟山西入口边坡垂直绿化提升工程
招 标 人： 舟山市公路与运输管理中心 （盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
招标代理机构：舟山建银工程造价审查中心有限公司（盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日期：年月日
总目录
第一章采购公告（邀请函）
第二章供应商须知及供应商须知前附表
第三章合同条款
第四章合同文件格式
第五章技术标准和要求（如有）
第六章响应文件格式
第七章采购人提供的工程量清单及控制价（如有）第八章图纸
2
第一章采购公告/响应邀请函
3
响应邀请函
致：
由舟山市公路与运输管理中心建设的舟山西入口边坡垂直绿化提升工程，现决定对该项目的工程施工进行邀请招标，选定承包人。
招标内容: 施工招标
招标方式：邀请招标
建设单位: 舟山市公路与运输管理中心
招标代理：舟山建银工程造价审查中心有限公司工程名称：舟山西入口边坡垂直绿化提升工程建设地点: 舟山市东西快速路
控制价: 登录即可免费查看 元；下浮率：2%；
工期要求: 详见供应商须知前附表。
工程概况: 涨次隧道西口两侧边坡的垂直绿化、亮化、灌溉系统。涨次隧 道西口南侧边坡全长 221m，边坡下部为挡墙，墙高 2.3m，上部边坡高度为3-4m，面积为 1226m。北侧边坡全长 67m，边坡下部为挡墙墙高 2.3m，上部边 坡高度为 3-8.5m，面积为 444m 2。
本次招标设一个施工标段，主要工作内容：涨次隧道西口两侧边坡的垂直 绿化（时令花卉的更换）、亮化、灌溉系统及合同工期内养护。
一、投标条件
1 企业营业执照：真实有效；
2 企业资质：具有独立法人资格，持有有效的营业执照，并具有路基路面养护 乙级及以上资质。
3 企业、项目负责人经营行为:未被相关行政执法部门依据相关规定取消一定期 限内参与依法必须招标项目的投标资格（评审基准日期尚在限制期限内）。
4 项目负责人资格:具有工程师及以上职称，具有公路工程二级及以上建造 师资质证书或公路养护企业项目经理证书，并有建筑施工企业项目负责人安全 生产考核合格证书（B 类），且无在建工程。
4
5 企业业绩：2019 年 1 月 1 日（以合同签订日期为准）以来，按一个标段成 功地完成过公路养护工程的施工。（附（a）质量证明文件（包括交（竣）工验 收证书或交通质量监督部门出具的质量鉴定报告或质量等级证书）复印件；（b）合同协议书复印件。（c）业主证明复印件。三者满足之一即可）。
6 诚信承诺：投标人和其法定代表人必须对投标过程的企业行为作出诚信承诺； 7 企业及项目负责人未被信用中国网（www.creditchina.gov.cn）列入失信被 执行人名单；
8 企业法人及项目负责人在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）3年内无行贿犯罪记录；
9、本工程不接受联合体投标。
二、招标文件获取：
1、凡有意参加投标者，请于 2024 年 月 日至 2024 年 月 日在“舟 山市公共资源交易网”（http://zsztb.zhoushan.gov.cn）进行网上投标登记 并下载招标文件。如未下载招标文件，将无法递交投标文件。
2 、 投 标 人 在 投 标 登 记 前 须 自 行 登 录 “ 舟 山 市 公 共 资 源 交 易 网 ”（http://zsztb.zhoushan.gov.cn/）进行网上注册，详见《关 于电子招投标交易平台交易主体注册的通知》，以上所注如有不明确之处请咨询 软件公司，客服电话 4009980000 或者舟山电子招投标支持群 384041593。 3、本项目招标文件的补充（答疑、澄清）文件以网上下载方式发放。投标人应 自行关注，招标人不再一一通知。
三、投标文件的递交：
1、招标人不统一组织投标人进行现场考察，不召开标前会议，投标人视需要自 行前往现场踏勘。
2、本项目为电子招投标系统线上开（评）标项目，投标文件须通过 CA 数字证 书制作提交，CA 数字证书购买及具体操作流程详见舟山市公共资源交易网《关 于舟山市公共资源交易平台 CA 锁网上办理的通知》及《舟山公共资源交易平
5
台 CA 数字证书办理流程》。CA 数字证书购买联系方式：0580-2260115；舟山 电子招投标技术支持 QQ 群:384041593。
3、其他说明：投标文件递交的截止时间为：2024 年 月 日 时 分，投标单位必须在投标截止时间前，登录系统网上制作投标文件并加密上传。 3、招标代理机构联系方式：登录即可免费查看。
6
第二章供应商须知及供应商须知前附表
7
一、供应商须知前附表
| 项号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 | ||
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 舟山西入口边坡垂直绿化提升工程 | ||
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 舟山市东西快速路 | ||
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 涨次隧道西口两侧边坡的垂直绿化、亮化、灌溉系统。涨次隧道西口南侧边坡全长 221m，边坡下部为挡 墙，墙高 2.3m，上部边坡高度为 3-4m，面积为 1226m。北侧边坡全长 67m，边坡下部为挡墙墙高 2.3m，上部边坡高度为 3-8.5m，面积为 444m2。 | ||
| 4 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料 | ||
| 5 | 1.1 | 质量标准 | 合格 | ||
| 6 | 2.1 | 采购范围 | 本次招标设一个施工标段，主要工作内容：涨次隧道 西口两侧边坡的垂直绿化（时令花卉的更换）、亮化、灌溉系统及合同工期内养护。 | ||
| 7 | 2.2 | 工期要求 | 总工期为 270 天。其中 15 日历天完成第一次种植。5 月和 9 月各更换一次（具体时间按时令花卉调换计划 表及实际情况调整）及养护期内的养护。 | ||
| 8 | 3.1 | 资金来源 | 上级补助 | ||
| 9 | 4.1 | 供应商及要求委 派项目负责人的 资质等级要求 | 企业资质：具有独立法人资格，持有有效的营业执照，并具有路基路面养护乙级及以上资质。 项目负责人资格:具有工程师及以上职称，具有公路 工程二级及以上建造师资质证书或公路养护企业项 目经理证书，并有建筑施工企业项目负责人安全生产 考核合格证书（B 类）。且无在建工程。 | ||
| 10 | 4.3 | 资格审查方式 | 资格审查 | ||
| 11 | 13.1 | 工程报价方式 | 以采购人提供的控制价为基数，总价下浮。 | ||
| 12 | 14.1 | 响应有效期 | 为: 60 日历天（从响应截止之日算起） | ||
8
| 13 | 15 | 响应保证金 | 1、响应保证金金额：6 万元 2、响应保证金账户： 开户银行：中国建设银行股份有限公司浙江自贸 区支行 帐 号 （ 系 统 自 动 生 成 的 子 帐 户 ）：6232811500000111428 收款人：舟山市公共资源交易中心保证金专户 3、响应保证金提交时间：在响应文件递交截止时间 前进入采购人指定账户 4、响应保证金可使用如下形式： ☑4.1 采用现金缴纳的，应柜面转账（电汇）、网 银支付。 响应保证金必须从供应商基本银行帐户汇出，供 应商须在响应截止时间前一次性足额将响应保证金 缴纳存至舟山市公共资源交易中心投标保证金专户，如有疑问，请及时联系中心（分中心）咨询电话：0580-2280967。 ☑4.2 采用电子保函的：供应商须通过舟山市公共 资源交易中心网络平台提供的（银行、保险、担保）金融机构出具的保函（保单）向采购人提供担保。具 体操作要求见《舟山市公共资源交易中心投标电子保 函操作规则（试行）》，咨询电话 0580-2280967。□4.3 采用《舟山市工程建设项目投标保证金联保证》方式的投标人，应于提交投标文件截止时间前，在电 子招投标系统中点击“联保”按钮确认,与投标的相应 工程建设项目完成关联；若未关联，联保企业在投标 该项目时，视作未按招标文件要求缴纳投标保证金。 |
9
| 不退还响应保证 金的其它情形 | 1、中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合 同协议； 2、在投标有效期内撤回其投标文件的； 3、经查实，投标人有串标、允许他人挂靠投标、弄 虚作假等《中华人民共和国招标投标法》以及《中华 人民共和国招标投标法实施条例》中应被没收投标保 证金的行为。 | ||
| 14 | 5.1 | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织 踏勘时间和地点：由各投标单位自行安排、不统一组 织 代理单位联系电话：登录即可免费查看 |
| 15 | 16.1 | 供应商的替代方 案 | 不需要提交 |
| 16 | 是否接受联合体 响应 | ☑不接受 □接受 联合体的要求： | |
| 17 | 17.1 | 响应文件份数 | 供应商线上制作响应文件并加密上传，成交供应商成 交后在网上打印一式三份 |
| 18 | 18.1 | 响应文件的构成 | 详见供应商须知第 11.1 条 |
| 19 | 20.1 | 响应文件提交地 点及截止时间 | 提交方式：舟山市公共资源交易网上传响应文件 时 间： 响应截止及开启时间以国家授时中心发布的时间为 准。 |
| 20 | 24 | 开启 | 本项目采用网上远程不见面开启方式，开启网址：http://jypt.zsztb.zhoushan.gov.cn/BidOpening/bidopeni nghallaction/hall/login 时间：同响应截止时间 |
| 开启特别说明 | （1）因供应商原因造成其电子响应文件在规定 时间内未解密的，视为其自动放弃供应商地位处理。未在规定时间内完成响应文件解密的，造成响应失败 |
10
| 的，供应商自行负责。 （2）供应商必须使用生成电子响应文件的 CA 数字证书解密电子响应文件。 （3）如遇网络故障、网络安全问题等意外情况，所有供应商均无法解密，或因采购人 CA 锁原因导致 采购人解密环节出现问题，采购人向监管部门申请并 征得同意后可延长开启时间或推迟时间重新开启，具 体安排另行通知。 （4）因采购人原因或舟山市公共资源交易网上 交易平台故障等非供应商原因，导致响应文件不能在 规定时间内完成解密的，采购人可向监管部门申请并 征得同意后延长解密时间或调整开启时间，并告知在 线的供应商。 （5）开评审过程中抽取下浮率、预成交供应商，将在开启现场用摇号机进行抽取，采购人通过不见面 开标系统在线直播抽取情况，不再另行通知供应商，供应商未及时观看的，视为默认抽取结果。 （6）开评审全过程中，各供应商应保持在线，因供应商原因未保持在线的，由供应商自行承担由此 而产生的对其不利的后果。 采购人因故（澄清、否决响应等）需要与供应商 交互时，供应商应在采购人发出交互申请后 10 分种 内作为响应，在规定时间内供应商未作出响应的，由 供应商自行承担由此而产生的对其不利的后果。 （7）为保证不见面开标系统的远程交互效果，供应商应当在相对封闭、安静的地点参与交互。因供 应商电脑终端的硬件设备和软件配置不齐全或发生 故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断 等情况的，由供应商自行承担不利后果。 |
11
| （8）响应截止时间前，请供应商使用舟山市公 共 资 源 交 易 交 易 平 台 （http://jypt.zsztb.zhoushan.gov.cn/zshy/login.aspx） 上传响应文件模块中的模拟解密功能，以确保电脑终 端满足远程自助解密要求。 | |||
| 不见面开标软硬 件要求 | 供应商电脑终端的硬件设备和软件系统配置必 须符合不见面开标技术要求并运行正常，否则供应商 自行承担不利后果。硬件配置要求： （1）具备 4G 以上内存的电脑终端，配备能正常 运转的音视频设备（网络摄像头、麦克风、音响、耳 机等）； （2）稳定的 50M 以上网络带宽连接； （3）CA 锁（供应商已领取副锁的，请注意正副 锁的使用差别）。2. 软件配置要求： （1） MicrosoftWindows7 以上操作系统；（2） MicrosoftOffice2007 以上软件； （3） 安装新点驱动(舟山版)； （4）使用 MicrosoftInternetExplorer11（IE11）及以上浏览器，加入可信任站点，添加兼容性视图设 置，修改 Activex 控件和插件设置，关闭弹出窗口拦 截。 | ||
| 21 | 25.1 | 预成交供应商选 取办法 | 方案：三 方法一：采购人在已公布的下浮区间内，设定若 干个下浮率，随机抽取一个下浮率作为成交下浮率，将代表供应商的号码（供应商号码按响应文件提交时 间的先后顺序由系统自动生成）放入摇号机内，由采 购人代表随机抽取三个号码，第一个抽中的供应商即 |
12
| 为第一预成交供应商，第二个为第二预成交供应商，以此类推。 方法二：最低价采购。采购人根据供应商在下浮 区间内的报价，报价最低者为第一预成交供应商，次 低者为第二预成交供应商，以此类推。在下浮区间内 相同最低报价在 2 家及以上时，通过摇号的方式确 定成交候选名单，采购人将代表供应商的号码（供应 商号码按响应文件提交时间的先后顺序由系统自动 生成）放入摇号机内，由采购人代表随机抽取三个号 码，第一个抽中的供应商即为第一预成交供应商，第 二个为第二预成交供应商，以此类推，最多不超过三 个预成交供应商。 方法三：采购人可根据市场信息价在采购文件中 确定一个下浮率，该下浮率作为最终的成交下浮率。开启时，采购人将代表供应商的号码（供应商号码按 响应文件提交时间的先后顺序由系统自动生成）放入 摇号机内，由采购人代表通过摇号的方式 随机抽取 三个号码，第一次抽中者为第一预成交供应商，第二 次抽中者为第二预成交供应商，以此类推。 | ||||
| 22 | 13.2 | 控制价、下浮率（区间、间隔） | 招标控制价：314.3945 万元。下浮率：2%。 | |
| 23 | 30.1 | 履约保证金 | 履约担保金额：合同总价的 2%。 履约担保的的形式：银行保函或现金(电汇或银行汇 票形式)或保险公司保函或融资担保公司保函。 出具履约担保的银行级别：国有或股份制商业银行县 (市区)级及以上的银行出具。 | |
| 24 | 平台使用费 | / | ||
| 25 | 其他 | 1、本项目为固定单价合同，结算单价为控制价乘以（1-下浮率）。 | ||
13
| 2、花卉确保成活率保证在 95%及以上，同时要求种 植期和养护期内花卉达到美化和提升山西入城口形 象效果。若达不到标准，需及时更换，否则在计量进 度款中和结算扣除。 | ||||
二、供应商须知
（一）、总则
1、工程说明
2、采购范围及工期
3、资金来源
4、合格的供应商
5、踏勘现场
6、费用承担
（二）、采购文件
7、采购文件的组成
8、采购文件的澄清
9、采购文件的修改
（三）、响应文件的编制
10、响应文件的语言及度量衡单位
11、响应文件的组成
12、响应文件格式
13、报价
14、响应有效期
15、响应保证金
16、供应商的替代方案
14
17、响应文件网上制作、份数、签署（四）、响应文件的提交
18、响应文件的构成及加密
19、响应文件的提交
20、响应文件提交的截止时间
21、迟交的响应文件
22、响应文件的补充、修改与撤回 23、诚信库信息的更新、备案
（五）、开启
24、开启
25、评审（确定成交供应商）
26、响应文件的有效性
（六）、合同的授予
27、合同授予标准
28、成交通知书
29、合同协议书的签订
30、履约担保
15
（一）、总则
1、工程说明
1.1 本采购工程项目说明详见本须知前附表第 1 项~第 5 项。
1.2 本采购工程项目按照《舟山市非必须招标工程建设项目简易招投标管理办法》（舟 招组办〔2020〕1 号）、《舟山市招投标工作领导小组关于印发进一步规范工程建设项目招 标管理的实施意见的通知》（舟招组〔2021〕3 号）等规定，通过简易采购方式选定成交供 应商。
1.3 本采购文件范本中有关“采购”、“响应”、“供应商”、“开启”等文字表述均引 用由中国招标投标协会编著的《非招标方式采购文件示范文本》中的相关表述内容。
2、采购范围及工期：
2.1 本次采购工程项目的范围详见本须知前附表第 6 项。2.2 本采购工程项目的工期要求详见本须知前附表第 7 项。
3、资金来源
3.1 本采购工程项目资金来源详见供应商须知前附表第 8 项。
4、合格的供应商
4.1 供应商资质等级要求详见本须知前附表第 9 项。
4.2 供应商合格条件详见本采购工程施工采购公告/响应邀请函。
4.3 本采购工程项目采用本须知前附表第 10 项所述的资格审查方式确定合格供应商。4.4 供应商不得存在财产被接管或冻结的情况。
5、踏勘现场
5.1 采购人将按本须知前附表第 14 项所述时间，采购人组织供应商对工程现场及周围 环境进行踏勘；如采购人不组织现场踏勘的，供应商自行组织对工程现场及周围环境进行 踏勘。以便供应商获取有关编制响应文件和签署合同涉及现场的资料，供应商承担踏勘现
场所发生的自身费用。
5.2 采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被供应商利用的 资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
5.3 经采购人允许，供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使 采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。
6、费用承担
6.1 供应商应承担其参加本采购活动自身所发生的费用。
16
（二）、采购文件
7、采购文件采用格式文件在网上制作。采购文件的组成：
7.1 采购文件包括下列内容：
第一章采购公告（邀请函）
第二章供应商须知及供应商须知前附表
第三章合同条款
第四章合同文件格式
第五章响应文件格式
第六章采购人提供的工程量清单及控制价（如有）
第七章图纸
第八章技术标准和要求（如有）
7.2 除 7.1 内容外，采购人在本须知规定的时间内以电子文件形式发布答疑澄清补充文 件，已登记的供应商才能下载采购文件的澄清或修改内容，均为采购文件的组成部分，对 采购人和供应商起约束作用。
7.3 供应商获取采购文件后，供应商同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条 款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按采购文件要求提交全部资料，或响应文件没 有对采购文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担。
7.4 补充说明
7.4.1 招标文件中的工程量清单及招标控制价由具有编制能力的招标人、受其委托的有 资质的造价咨询单位或招标代理单位编制，工程量清单及招标控制价应加盖造价工程师注 册资格章。
7.4.2 除工程量清单所列工程量计算误差外，投标人如发现工程量清单和招标控制价存 在工程量清单漏项、工程量清单描述不明确、控制价套用定额错误、控制价所采用的主要 材料价格明显背离市场实际、控制价计算的措施费用不符合工程实际、控制价所使用的费 率错误等不符合工程计价的相关规定和要求内容的。投标人在投标截止时间 2 日前向招标 人提出异议。招标人自收到异议之日起 1 日内作出答复；招标人作出答复前，应暂停招标 活动，招标人应及时纠正工程量清单及招标控制价内的错误，并调整招标控制价。调整修 改需告知所有投标人。
7.4.3 投标人未在规定时间向招标人提出异议的，视作认可工程量清单和招标控制价中 除清单工程量外的全部内容，招标控制价及其组成内容即视为投标人的投标报价的组成部 分，对中标人具有约束力。
8、采购文件的澄清
8.1 供应商在获取采购文件后认真阅读采购文件的全部内容，如对采购文件的内容有 异议在响应截止时间 3 日前提出。采购人应当自收到异议之日 2 日内作出答复；作出答复 前，应暂停采购活动。
9、采购文件的修改
9.1 采购文件发出后，在递交响应文件截止时间前，采购人可用补充文件的方式对已发 出的采购文件进行必要的澄清或修改。补充文件是采购文件的组成部分，对所有供应商有
17
约束力。
9.2 采购文件的澄清、修改、补充等内容均以电子文件网上正规发布为准。当采购文件、采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后网上发出的电子文 件为准。
9.3 为使供应商在编制响应文件时有充分的时间对采购文件的澄清、修改、补充等内容 进行研究，采购人可以酌情延长递交响应文件的截止时间，具体时间应在采购文件的修改、补充通知中予以明确。
18
（三）、响应文件的编制
10、响应文件的语言及度量衡单位
10.1 响应文件和与响应有关的所有文件均应使用中文。
10.2 除工程规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法 定计量单位。
11、响应文件采用格式文件由供应商在网上制作。
11.1 响应文件组成
11.1.1 封面
11.1.2 法定代表人证明或授权委托书
11.1.3 响应函（报价）
11.1.4 诚信承诺书
11.1.5 企业资信及项目管理机构配备
11.1.6 采购文件要求供应商提交的其他材料
11.1.7 资格审查资料的更新（如有）
11.1.8 联合体协议书（如有）
11.2 第一章“采购公告/邀请函”规定不接受联合体的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不包括第 11.1.8 所指的联合体协议书。
12、响应文件格式
12.1 响应文件应包括本须知第 11 条中规定的内容，供应商递交的响应文件应当
使用采购文件格式文本网上制作响应文件。未提供响应文件标准格式的，由供应商自
行编写。
13、报价
13.1 本工程的报价采用本须知前附表第 11 项所规定方式。
13.2 本工程下浮率区间为本须知前附表第 22 项中所规定的范围。根据本须知前附表 第 21 项中规定的办法确定成交供应商。
13.3 供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制 及任何其他足以影响供应商报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期
延长申请将不被批准。
14、响应有效期
14.1 响应有效期见本须知前附表第 12 项所规定的期限，在此期限内，凡符合本采购文 件要求的响应文件均保持有效。
14.2 在特殊情况下，采购人在原定响应有效期内，可以根据需要以电子文件形式向供 应商提出延长响应有效期的要求，对此要求供应商须以电子文件形式予以答复。供应商可
以拒绝采购人这种要求，而不被没收响应保证金。同意延长响应有效期的供应商既不能要
19
求也不允许修改其响应文件，但需要相应的延长响应保证金的有效期，在延长的响应有效
期内，本须知第 15 条关于响应保证金的退还与没收的规定仍然适用。
15、响应保证金
15.1 在响应截止时间前向采购人提供前附表第 13 项所规定数额响应保证金并作为其 响应文件的一部分。
15.2 供应商应按要求提交响应保证金，其缴纳形式、缴纳方式等要求要求见前附表第 13 项条款。
15.2.1 供应商汇款时应在进账凭证上注明响应项目名称、资金用途、联系人及联系人 电话等，以便查验核对。
15.3响应保证金必须按照提交时的路径、户名、账户退款。响应保证金的退付按舟山市 公共资源交易中心相关文件规定执行。
15.4 如供应商发生下列情况之一时，响应保证金将不予退还：
15.4.1 成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合 同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求提交履约保证金；
15.4.2 在响应文件有效期内撤销响应文件；
15.4.3 经查实，供应商有串标、允许他人挂靠投标、弄虚作假等《中华人民共和国招 标投标法》以及《中华人民共和国招标投标法实施条例》中应被没收响应保证金的行为。
15.4.4 发生供应商须知前附近表规定的其他不予退还响应保证金的情形。
16、供应商的替代方案
16.1 供应商所提交的响应文件应完全满足采购文件的要求，除非本须知前附表第 15 项中允许供应商提交替代方案，否则替代方案将不予考虑。如果允许供应商提交替代方案，
则执行本须知第 16.2 款的规定。
16.2 如果本须知前附表第 15 项中允许供应商提交替代方案，则供应商除提交正式响应 文件外，还应按照采购文件要求提交替代方案。替代方案应包括设计计算书、技术规范、
单价分析表、替代方案报价书、所建议的施工方案等满足评审所需的全部资料。
17、响应文件网上制作、份数、签署
17.1 供应商线上制作响应文件并加密上传，成交供应商成交后在网上打印份数见前附 表第 16 项。
17.2 响应文件封面、响应函及采购文件规定的其他指定位置均应加盖供应商印章并经 法定代表人或其委托代理人签字或盖章；由委托代理人签字或盖章的响应文件中须同时提
交法定代表人授权委托书。法定代表人授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，
否则法定代表人授权委托书无效。
20
（四）、响应文件的提交
18、响应文件的构成及加密
18.1 响应文件的构成应符合本须知前附表第 18 项的规定要求，并且通过响应文件制作 软件在线制作。
18.2 响应文件需采用浙江省 CA 数字证书进行电子签章及加密。
19、响应文件的提交
19.1 供应商应按本须知前附表第 19 项要求，于响应截止时间前网上上传加密的响应文
件。
20、响应文件提交的截止时间
20.1 响应文件的截止时间见本须知前附表第 19 项规定。
20.2 采购人可按本须知第 9 条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交响应文件的 截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止时间，均以延
长后新的响应截止时间为准。
20.3 至响应截止时间供应商不足 2 家时，可根据采购文件要求不再采购。
21、迟交的响应文件
21.1 响应截止时间后系统将关闭响应文件提交通道，供应商无法上传响应文件，其响 应将被视为无效响应。
22、响应文件的补充、修改与撤回
22.1 供应商在提交响应文件以后，在规定的响应截止时间之前，可以修改或撤回已上 传的响应文件。修改的内容为响应文件的组成部分。
23、诚信库信息的更新、备案
23.1 供应商在制作响应文件时，如涉及企业及相关人员信息发生变更，供应商须在诚
信库中及时修改，并提交核验。核验通过后，应通过响应文件制作软件上传相关的诚信库
信息，用于生成响应文件。如确因响应时间原因无法对企业诚信库内容实行变更时，供应
商应在响应截止时间前一天，将拟变更信息原件及加盖本企业印章的复印件送采购人（招
标代理单位）处，由采购人（招标代理单位）对原件进行核验并在复印件上加盖原件校验
章后由供应商在响应文件中以图片形式上传并签注电子章。
21
（五）、开启响应文件
24、开启
24.1 开启会时间和地点
24.1.1 开启会时间：同响应截止时间。
24.1.2 本项目采用网上远程开启会方式，开启会网址：
http://jypt.zsztb.zhoushan.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login 供应商代表通过不见面开标系统参与开启会，无需到达开启会现场。
24.1.3 参加开启会的要求
24.1.3.1 供应商应在响应截止时间之前使用数字证书（CA）自行登录不见面开标大厅，在线等待开启会，并在开启会期间保持通讯畅通。
24.1.3.2 开启会期间，各交易主体使用数字证书（CA）在各自的电脑终端上的所有操 作、音视频及文字交互均被视为各交易主体的行为，并各自承担相应的法律责任。
24.1.3.3 招标代理机构应于本须知前附表第 20 项约定的开启时间提前约半小时开始进 行开启会网络系统准备与调试，全体供应商可共同参与各自设备对接调试。调试注意事项
详见软件开发单位发布的供应商须知。
24.1.3.4 供应商对响应文件提交、截标时间、开启程序、唱标内容、开启记录等有异议 的，应在公布开启结果 5 分钟内通过不见面开标系统提出。采购人通过不见面开标系统答 复并做好记录。
24.2 开启程序
（1）宣布开始
至响应截止时间，采购人宣布开始开启会，宣读开启项目名称、采购人、招标代理机
构；公布采购人在开启现场负责人的姓名及联系方法；公布此次开启的投诉受理单位及投
诉受理电话。
（2）公布供应商
采购人公布响应截止时间前递交响应文件的供应商及响应保证金缴纳情况。若系统显
示供应商保证金缴纳不符合采购文件要求，则将该单位响应文件在系统中退回。
若不见面开标系统显示已递交响应文件的单位数量不足 2 家，采购人宣布采购失败，结束开启程序。
（3）供应商解密
22
供应商应在开启主持人发出开始解密响应文件指令规定时间内完成各自响应文件解密（响应文件解密的具体操作要求详见软件开发单位发布的供应商须知），供应商必须使用生 成响应文件的CA数字证书在线解密，如系统运行正常，供应商解密时间截止后供应商未完 成解密的，其响应文件将在系统中退回。
供应商解密时间：30分钟（系统默认值30分钟）。
（4）采购人解密
全部供应商解密完成后或供应商解密时间结束，由采购人使用生成采购文件的CA数字 证书解密响应文件。
（5）选择预成交供应商的选取方案
采购人根据供应商须知前附表中明确的选取方案选择预成交供应商选取方案。
（6）控制价、下浮区间、下浮率等参数的录入
采购人将供应商须知前附表中明确的控制价、下浮区间或现场抽取的下浮率录入系统。供应商可通过视频直播方式观看方法一中下浮率抽取情况。
（7）公布开启结果
采购人将解密完成后的响应文件导入到评标系统中，并公布供应商名称、报价、项目负 责人、工期和响应文件的其他主要内容。
（8）开启会结束
开启结果公布5分钟后，开启会议主持人方可宣布本次开启会议结束。
供应商对开启有异议的，应在开启结果公布后5分钟内通过不见面开标大厅的“我有异 议”提出，采购人通过不见面开标大厅在线文字答复，超过5分钟供应商未有异议的视为认 同开启结果。
（六）、评审（确定成交供应商）
25、评审（确定成交供应商）
25.1确定预成交供应商
采购人根据供应商须知前附表中明确的方法确定预成交供应商。
开启中的响应报价（大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准）、工期、质量标 准等内容不符合采购文件实质性要求的，不得参加预成交供应商的抽取。
23
供应商可通过视频直播方式观看预成交供应商抽取情况。
25.2符合性审查
采购人对前三名预成交供应商按采购文件要求提交的响应资料进行符合性审查（不足
三家供应商时，对前两名预成交供应商按采购文件要求提交的响应资料进行符合性审查）。
符合性审查未通过的，应当取消其预成交供应商资格。成交供应商排名按照预成交供应商
抽取先后顺序进行排名。若第一预成交供应商放弃成交或被取消成交资格，第二预成交供
应商为成交供应商，以此类推。若抽中的三名预成交供应商皆放弃成交或被取消成交资格，
采购人可选择如下操作：
□重新组织采购。
☑组织原供应商中其余供应商重新摇号，原供应商中其余供应商不足 2 家时，可根据采购
文件要求不再采购。
第一成交供应商如无正当理由放弃成交或因违法违规被取消成交资格，按有关规定处
理。
25.3 符合性审查要求
具体要求：
1 企业营业执照：真实有效；
2 企业资质：具有独立法人资格，持有有效的营业执照，并具有路基路面养护乙级及以上 资质。
3 企业、项目负责人经营行为:未被相关行政执法部门依据相关规定取消一定期限内参与依 法必须招标项目的投标资格（评审基准日期尚在限制期限内）。
4 项目负责人资格:具有工程师及以上职称，具有公路工程二级及以上建造师资质证书或公 路养护企业项目经理证书，并有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B 类），且无在建工程。
5 企业业绩：2019 年 1 月 1 日（以合同签订日期为准）以来，按一个标段成功地完成 过公路养护工程的施工。（附（a）质量证明文件（包括交（竣）工验收证书或交通质量监 督部门出具的质量鉴定报告或质量等级证书）复印件；（b）合同协议书复印件。（c）业主 证明复印件。三者满足之一即可）。
6 诚信承诺：投标人和其法定代表人必须对投标过程的企业行为作出诚信承诺；
7 企业及项目负责人未被信用中国网（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；8 企业法人及项目负责人在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）3 年内无行贿犯 罪记录；
9、本工程不接受联合体投标。
26、响应文件的有效性
26.1 开启时，响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件，不得进入评审：
26.1.1 供应商的法定代表人（或委托代理人）未按本须知 24.1 条规定的时间、地点
24
要求参加开启会或所携带的资料不符合本须知前附表第 20 项要求的；26.1.2 系统运行正常情况下，供应商无法在规定时间解密的；
26.1.3 未按照采购文件的要求提供响应保证金的。
26.2 采购人将有效响应文件，通过系统线上传送评审委员会进行评审、比较。
（七）、合同的授予
27、合同授予标准
27.1 本采购项目的合同将授予确定的成交供应商。
28、成交通知书
28.1 采购人应在确定成交供应商之日起 15 日内向成交供应商发出成交通知书，将成交 结果通过系统通知所有未成交的供应商。
29、合同协议书的签订
29.1 采购人与成交供应商将于成交通知书发出之日起 30 日内，按照采购文件和成交供 应商的响应文件订立合同，因成交供应商原因，未能在上述时间内签订合同的，视作成交 供应商放弃成交；采购人和成交供应商不得再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。29.2 成交供应商如不按本供应商须知第 29.1 款的规定与采购人订立合同，则采购人将取消 其成交资格，其响应保证金不予退还，给采购人造成损失的超过响应保证金数额的，还应 当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。
29.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目，不得将成交项目转让（转 包）给他人。
29.4 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承 担连带责任。
30、履约担保
30.1 合同协议书签署后 10 天内，成交供应商应按本须知前附表第 23 项规定的金额向 采购人提交履约担保，履约担保可使用本采购文件第三章提供的格式。
30.2 若成交供应商不能按本须知第 30.1 款的规定执行，采购人将有充分的理由解除合 同，并没收其响应保证金，给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，还应当对超过部
分予以赔偿。
30.3 采购人要求成交供应商提交履约担保时，采购人也将在成交供应商提交履约担保 的同时，按本须知前附表第 23 项规定的金额向成交供应商提供同等数额的工程支付担保，
25
支付担保可使用本采购文件第三章提供的格式。
26
第三章合同条款
合同协议书
甲方： (以下简称甲方)
乙方： _____(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法 律、行政法 规、遵 循平等、 自愿、 公平和诚 实信用 的原则， 甲乙双方 就 ，经协商一致，订立本合同。
一、项月概况：
1、工程名称：舟山西入口边坡垂直绿化提升工程
2、工程地点：舟山市东西快速路
二、承包范围
1、主要工作内容：涨次隧道西口两侧边坡的垂直绿化（时令花卉的更换）、亮化、灌溉系统及合同工期内养护。
2、合同工程量清单内的全部工作任务，详细工作内容见工程量清单。
三、承包方式
1、工程承包方式：包工包料、花卉种植、花卉养护（施工方养护含养护用 水，确保做到肥、水、病、虫四个方面的养护管理，养护期内业主不再承担养 护所发生的各项费用）。
2、计划工期：
3、乙方指派_________为本项目经理，并应针对本项目组建完善的项目部，履行本项目的管理和施工作业。
四、合同金额：
1、签约合同价：本项目合同价为大写人民市_____元整。本项目为固定单 价合同，工程最终结算造价=工程结算总造价×（1-下浮率）（下浮率= %）。
2、以上承包费用包含：为实现和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明 示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
27
3、符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列 各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的 有关子目的单价或总额价之中。
五、工程价款支付方式
第一次种植完成半年后支付签约合同价的 70%,养护期后并经验收合格，按 结算价支付剩余金额。
六、价格调整
本项目在合同实施期间不进行价格调差。
七、甲乙双方的权利和义务：
(一)甲方的权利及义务
1、开工前，提供技术指导,做好督查和验收工作。
2、为保证施工质量和工程进度及景观绿化效果，甲方对工程量清单中的工 程量和种植密度有予以增加、减少的权利，对工程量清单的内容有予以调整的 权利。
3、甲方对乙方不能胜任该项目的管理人员(包括项目经理)有权提出撤换要 求，乙方保证 3 日内更换，否则每延迟一天，甲方按 500 元/天扣除乙方工程款 作为违约金；拒不执行甲方更换要求的，甲方可随时终止合同，由此引起的一 切责任和损失由乙方全部承担。
4、凡涉及到工程款增加、工期顺延等关键性指标，必须得到甲方认可，否 则无效。
5、派驻施工现场的甲方代表对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行 进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收和 其他必须的签证；
(二)乙方的权利及义务：
1、乙方不得转包、分包。
2、必须按图纸、技术规范及甲方要求进行施工，符合国家标准，保质保量 完工，进场的所有花卉达到工程设计要求规格，无病虫害生长健壮，不得随意 更改材料、树种及其它花卉。
3、工程所需建筑材料、设备等必须是符合国家标准的合格产品且达到设计
28
图纸要求，经甲方检验合格并签字确认后方可使用，否则甲方有权单方面终止 合同，并拒付工程款。
6、乙方应根据发包人要求调换时花，养护期不少于二次。
7、乙方对所供的花卉进行包栽包活，养护期内养护内容包括浇水、封土、抹芽、修剪、施肥、松土耕作、防除杂草及病虫害、灌溉等，养护期内按规定 养护。
8、乙方每月 25 日前向甲方报送下月施工进度计划和上月施工完成情况。
9、乙方必须认真贯彻执行有关安全施工的规章制度，施工过程中出现的安 全事故全部有乙方承担。
10、工程质量要求达到合同规定标准，其中绿化部分成活率要求 95%;若因 乙方原因造成工程达不到甲方规定标准，乙方必须无条件返修或补种并承担由 此造成的一切经济损失。
11、乙方保证投标时的项目部所有人员未经甲方同意不得随意调换，项目 部组成人员以乙方递交的投标文件为准，
12、在履约期间，乙方必须因应作业量的增加而相应增加作业人员、作业 车辆和作业机械、工具等以满足作业的需要，确保作业质量。
13、乙方必须按照有关规定做好各项养护管理工作。乙方服务范围内产生 的所有垃圾(包括生产垃圾、生活垃圾等)都必须按规定及时进行清运。
14、乙方履行合同时，必须顾及户外工作人员身体健建康状况及安全状况，须持证上岗工作的，必须持证上岗。
15、乙方必须按规范要求落实安全生产管理，乙方在履约过程中发生的安 全生产事故的，与甲方无关。
16、若该项目因施工单位原因被通报、批评当月的进度工程款中按 10000 元／次扣罚。
八、处罚条款
1、花卉确保成活率保证在 95%及以上，同时要求种植期和养护期内花卉达 到美化和提升山西入城口形象效果。若达不到标准，需及时更换，否则在计量 进度款中和结算扣除。
2、舟山西入口边坡垂直绿化养护考核评分表需达到 80 分以上。低于 80 分，
29
每降低 1 分，扣除合同造价的 2‟（若为降低分数为小数，按相应比例调整）。
九、违约责任
(一)甲方违约：
发生下列任何一种情况的，甲方应承担违约责任：
1、甲方无故单方解除合同的，甲方须承担乙方由此造成的损失。
(二)乙方违约：
1、乙方擅自更换项目经理的违约责任：因生病住院、终止劳动合同关系(提 供相关部门或单位证明材料)、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担 任相应岗位工作，乙方向甲方提出申请，甲方应同意更换，更换到位的项目经 理资质不低于原项目经理；除上述情形外不允许更换。如承包人擅自更换，每 更换一人次扣除 2000 元违约金。
2、乙方出现有下列任何一种情况的，甲方有权终止承包合同，并不返还履 约保证金。
乙方直接或间接向第三方转包本项目的全部或部分工作；
(2)落实好交接过度期的各项工作，确保各工作项目运转正常，并顺利交接，若乙方不接受甲方安排，未能落实好交接工作的，乙方需承担一切经济及法律 责任。
(三)乙方的工期延误
(1)乙方应严格执行监理人批准的合同进度计划，若乙方的实际工程进度过 慢，监理人通知乙方应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定 的工期内交工。乙方应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。
(2)如果乙方在接到监理人通知后的 14 天内，未能采取加快工程进度的措 施，致使实际工程进度进一步滞后，或乙方虽采取可一些措施，仍无法按预计 工期交工时，监理人应立即通知甲方。甲方在向乙方发出书面警告通知 14 天后，甲方可终止对乙方的雇佣，也可将本合同工程中的一部分工作交由其他乙方或 其他分包人完成。在不解除本合同规定的乙方责任和义务的同时，乙方应承担 因此所增加的一切费用。
(3)由于乙方原因造成工期延误，乙方应支付逾期交工违约金。逾期交工违 约金 1000 元/天，时间自预定的交工日期起到交工验收证书中写明的实际交工
30
日期止(扣除已批准的延长工期),按天计算。逾期交工违约金累计金额最高不超 过 10%签约合同价。甲方可以从应付或到期应付给乙方的任何款项中或采用其 他方法扣除此违约金。
(4)乙方支付逾期交工违约金，不免除乙方完成工程及修补缺陷的义务。
十、属约担保
1、乙方必须在签定本合同之日起十个工作日内，向甲方交纳履约保证金人 民市_____万元(大写：元整),在合同履约到期且无异议情况下 30 日内无息退 还。合同终止后在满足合同相关条款规定且乙方已切实履行与本项目有关的涉 及人、财、物、事的所有责任与义务。
2、合同终止后若乙方有意拖延、拒绝履行与本项目有关的涉及人、财、物、事等方面责任与义务或处理不力时，甲方有权动用履约保证金，解决前述相关 事项问题，乙方不得有异议。若履约保证金不足以解决相关事项问题时，缺额 资金仍由乙方负责，相关经济、法律责任由乙方承担。
3、履约保证金扣除后，乙方应在收到扣除通知之日起 5 个工作日内补齐履 约保证金，否则，每迟延一日，支付 1000 元违约金。
十一、争议的解决
1、合同执行过程中发生的争议，如双方未能协商解决达成一致，应向舟山 仲裁委员会申请仲裁。
十二、不可抗力
(一)不可抗力范围
1、政府行为：政府当局颁布新的法律、法规、政策、行政措施、征收、征 用、职能变动等
十三、税费
1、中国政府根据现行税法所征收的一切税费均由各缴税责任方独立承担。
十四、合同生效
1、合同经双方签字并加盖公章后生效。
2、所有经双方或多方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信 函)、采购文件、响应承诺文件、合同的附件均为本合同不可分割的有效组成部 分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务。
31
3、未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其应履行的合同项下的
义务。
4、本合同一式柒份，甲乙方各执贰份，其余用于备案，均具有同等法律效
力。
甲方(公章) 乙方(公章)
法人或授权委托人签字： 法人或授权委托人签字：
联系人： 联系人：
联系电话： 联系电话：
开户账号： 开户账号：
年 月 日 年 月 日
32
附件一
| 舟山西入口边坡垂直绿化养护考核评分表 | |||||
| 评分栏目 | 要求 | 评分标准 | 满分 | 得分 | 备注 |
| 一、成活率与保 存率 | 花卉存活率 95%以 上 | 按月累计，少一个百分 点口 1 分；扣完 3 分为 否定项 | 5 | ||
| 二、植物养护管 理 | 1、生长茂盛 | 较好得 10 分，一般得 5 分，差得 0 分 | 10 | ||
| 2、无缺花、积水现 象 | 发现一处扣一分，扣完 为止 | 10 | |||
| 3、无人为破坏 | 发现一处扣一分，扣完 为止 | 5 | |||
| 4、花卉无枯萎、凋 零，有美化效果 | 发现一处扣一分，扣完 为止 | 10 | |||
| 5、无死株、病株、缺株 | 发现一处扣一分，扣完 为止 | 10 | |||
| 6、无明显病虫害 | 发现一处扣一分，扣完 为止 | 10 | |||
| 7、保持区块内整洁 干净 | 较好得 5 分，一般得 3 分，差得 0 分 | 5 | |||
| 三、管理制度 | 1、养护管理落实责 任制 | 有较好落实的，得满分，否则得 1 分 | 5 | ||
| 2、工作有台账，卫 生、清洁、养护制 度健全 | 较好得 5 分，否则得 1 分 | 5 | |||
| 3、养护工人穿统一 制服 | 未穿得 0 分 | 5 | |||
| 4、上一月度提出的 整改意见落实良好 | 良好得 10 分，一般得 5 分，差得 0 分 | 10 | |||
| 四、与保养单位 配合 | 与公路小修保养单 位配合 | 较好得 5 分，一般得 3 分，差得 0 分 | 5 | ||
| 五、印象分 | 检察人员对以上要 求的突击检查 | 如有一处不符合，扣 1 分 | 5 | ||
| 总得分 | 甲方签字： | 乙方签字： | |||
33
| 评分日期 |
附件二
时令花卉调换计划表(自拟)
（备注：计划表明确时令花卉的时间及种类，做为合同的附件）
34
第四章合同文件格式
35
目录
一、廉政合同
二、安全生产合同
三、项目经理委任书
四、履约担保格式
五、工程质量责任合同
六、交通工程农民工工资（劳务费）专用账户资金托管协议
36
附件一 廉政合同
廉政合同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉 政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资 金的安全和有效使用以及投资效益， （项目名称）的项目法人 （项目法人 名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位 （施工单位名称，以下简称“承 包人”），特订立如下合同。
1．发包人和承包人双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部和浙江省交通运输厅的 有关规定。
（2）严格执行 （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合 同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认 真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义 务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予 处理并要求告知处理结果的权利。
2．发包人的义务
（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得 让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人 提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配 偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工 程分包、劳务等经济活动等。
（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要 求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中 介活动和安排个人施工队伍。
3．承包人的义务
37
（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重 礼品。
（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的 任何费用。
（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品 等。
4．违约责任
（1）发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党 纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济 损失的，应予以赔偿。
（2）承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党 纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人 建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人 或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执 行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7．本合同作为 （项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法 律效力，经合同双方签署后立即生效。
8．本合同一式四份，由发包人和承包人各执—份，送交发包人和承包人的监督单位各 一份
发包人： （盖单位章） 承包人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日 年 月 日
发包人监督单位：（全称） （盖单位章） 承包人监督单位：（全称） （盖单位章）
38
附件二 安全生产合同
安全生产合同
为在 （项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞 好本项目的安全管理工作，本项目发包人 （发包人名称，以下简称“发包人”）与承 包人 （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
1.发包人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要 求。
（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产 管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
2.承包人职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家 有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技 术规程》、《公路筑养路机械操作规程》和浙江省人民政府浙政令〔2012〕300 号《浙江省 交通建设工程质量和安全生产管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同 中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强 安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生 产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领 导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇 请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全 生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安 全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《浙江省交通建设工程安全生产监 督管理实施细则》（浙交（2013）5 号）规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理 人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按 有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违
39
禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人 员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全 技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力 容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有 施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易 货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查 劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保 证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急 救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任 人。
（11）安全生产费用按照浙交〔2009〕228 号关于印发《浙江省公路水运建设工程安 全生产费用管理暂行规定》、浙交监〔2013〕43 号《关于进一步加强我省交通建设工程施 工安全生产费用管理的通知》的相关要求以及相关最新规定使用和管理。
（12）承包人在施工期间应当服从发包人及交通等行业主管部门的监督、检查、指令，并积极做好相关配合工作。
3.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣 工验收后失效。
5.本合同正本—式二份，副本 份，合同双方各执正本—份，副本 份，当正本与 副本的内容不一致时，以正本为准。
发包人： （盖单位章） 承包人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日 年 月 日
40
附件三 项目经理委托书
（承包人全称）
（合同工程名称）项目经理委任书
致：（发包人全称）
（承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名）为（合同 工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）代表本单位全面负责。
承包人：（盖单位章）
法定代表人：（职务）
（姓名）
（签字）
年月日
抄送：（监理人）
41
附件四 履约担保格式
履 约 担 保
（发包人名称）：
鉴于 （发包人名称，以下简称“发包人”）接受 （承包人名称）（以下称“承包人”）于 年 月 日参加 （项目名称）施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1.担保金额人民币（大写） 元（¥ ）。
2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收交工验 收证书之日止。
3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在 收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付，无须你方 出具证明或陈述理由。
4.发包人和承包人按合同条款第 15 条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
担 保 人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）
地 址：
邮政编码：
电 话：
传 真：
年 月 日
42
附件五 工程质量责任合同
工程质量责任合同
根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，（项 目名称）的发包人 （以下称甲方）与承包人 （以下称乙方），特订立如下质 量责任合同。
第一条本建设工程项目的质量目标为 ，承包人对本建设工程的施工质量在项目 设计使用年限内依法终身负责，施工质量责任人 。
第二条甲乙双方的权利与义务
（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。（二）严格执行（项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（四）发现对方在施工业务活动中，有违后有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的 权利和义务。
（五）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予 处理并要求告知处理结果的权利。
第三条甲方的义务
（一）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等。）（二）甲方向乙方及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑 物及其他障碍物。
（三）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程 的施工活动。
（四）甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何 借口克扣工程款或拖延工程款的支付。
（五）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。（六）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。
第四条乙方的义务
（一）乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。
（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务，不得 转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。
（三）乙方必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术
43
人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。
（四）乙方必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取 得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归 档。
（五）乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不 得偷工减料。
（六）乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。
（七）乙方与甲方、承包人或者指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往 来函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。
（八）乙方应加强对甲方按合同规定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，乙方应拒绝使用。
（九）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。
第五条违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工 程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单 位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工 程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单 位造成经济损失的，应予以赔偿。
第六条本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。
第七条本合同作为（项目名称）施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
第八条本合同正本二份、副本 份，合同双方各执正本一份，副本 份，当正本 与副本的内容不一致时，以正本为准。
发包人： （盖单位章） 承包人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字） 法定代表人或其委托代理人： （签字）
年 月 日 年 月 日
44
附件六 交通工程农民工工资（劳务费）专用账户资金托管协议
交通工程农民工工资（劳务费）专用账户资金托管协议（参考文本）
甲方（建设单位）：
乙方（总包单位）：
丙方（银行）：
根据《舟山市公路水运工程建设领域农民工工资支付分账管理暂行办法》，为保证交通 工程农民工工资（劳务费）专用账户（以下简称专户）资金专款专用及农民工工资按月支 付，甲、乙双方委托丙方为本项目专户资金监管人，为项目专户资金提供管理，并按照本 协议约定履行相关信息披露等服务。甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同 遵守。
第一章专户设立及管理
第一条专户的设立
乙方须在丙方处设立××建设公司××项目农民工工资（劳务费） 专户，用于××项目工程农民工工资（劳务费）的发放，不得擅自动用专户资金。
第二条专户的管理
工程建设期间，丙方负责对专户进行管理。丙方需根据本协议约定的条件办理资金 支付。
第二章托管职责、期限
第三条丙方作为受托银行，应履行以下职责：
（一）设立专户，保管托管资金，确保资金安全；
（二）专户首笔由甲方划入的工资性工程预付款（额度为施工合同造价的 1%），在 该工程交工验收合格后全额扣还。
（三）及时向甲方、乙方披露受托资金的相关信息，每月向甲、乙双方提供受托资 金流向信息。
第四条协议期限
丙方对专户内资金履行监督职责的期限自资金划入受托监管账户之日起至收到甲方、乙方 开具的“关于撤销工程农民工工资专用账户的函”为止。
第三章资金托管应提供的资料
第五条乙方须向丙方提供《交通工程施工合同》和经监理单位、建设单位审核确定的每月农 民工工资清单审核表。
第四章托管资金收付
45
第六条受托资金存入
根据施工合同约定，甲方每月将工资性工程进度款划入约定的托管账户，丙方确认 资金到帐后对账户资金履行管理职责。
第七条受托资金拨付
乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行卡申请资料由方提供，其真 实性由乙方负责。每月月底前，乙方负责将监理单位审核并经建设单位确认后的农民工工 资清单报丙方，由丙方从专户（在工资性工程进度款拨付累计额度内）直接划拨至农民工 个人银行卡上。工资清单的真实性及准确性由乙方负责。
第八条农民工工资监管
专户资金不得挪作他用，一旦发生乙方拖欠农民工工资的情况，丙方直接从“农民工 工资专用账户”余额（工资性工程预付款）中划拨款项，用于支付所欠农民工工资。同时乙 方不超过 10 个工作日内补足该部分工资款。
第五章协议生效与终止
第九条本协议经甲、乙、丙三方法定代表人或其委托人签字并加盖公章之日起生效。丙方全额解付该托管资金后，该协议终止。
第六章违约责任和免责条件
第十条在工程建设过程中，甲方未及时拨付工资性工程款，乙方提供虚假资料挪用、套用资金的，按《舟山市公路水运工程建设领域农民工工资支付分账管理暂行办法》中相 关规定追究责任。
第十一条丙方未按照合同约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丙方应 承担赔偿责任。专户出现被国家有权机关冻结、扣划的，丙方不承担责任。
第十二条如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影 响，部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方，并在合 理期限内提供不可抗力影响的证明，采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完 整。
第七章其他
第十三条除法律、法规规定，以及因本工程专户资金托管业务的需要和三方特别约定 外，未经三方同意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。
第十四条协议的变更。本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款 时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第十五条本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各执贰份，每份具有同等法律效力。
甲方（签章）：法定代表人：（签字）
签订日期：年月日
乙方（签章）：法定代表人：（签字）
签订日期：年月日
46
丙方（签章）：法定代表人：（签字）
签订日期：年月日
（注：本协议为参考文本，在此基础上，协议三方可根据工程的具体情况进行补充。）
47
第五章技术标准及要求
(一) 通用技术规范
“通用技术规范”采用《公路工程标准施工招标文件》(2018 年版·第二册)《技术规范》。
48
（二） 项目专用技术规范
1．“项目专用技术规范”是对“通用技术规范”的补充、修改, 应对照“通用技术规范”中 同一编号的章、节、条、款、项、目一起阅读和理解。本“项目专用技术规范”与“通用技术 规范”有矛盾时，以本“项目专用技术规范”的规定为准。
2. 本“项目专用技术规范”，在下列章、节对“通用技术规范”进行了补充、删除和修改：
目 录
第 100 章 总则 ............................................................... 第 101节 通则 ....................................................................... 第 102节 工程管理 .................................................................... 第 103节 临时工程 .................................................................... 第 104节 承包人驻地建设 ..................................................... 第 700 章 绿化及环境保护设施 .................................................... 第 702节 绿化补植 .................................................................... 第 704节 绿化灌溉系统 ................................................................. 第 705节 绿化墙照明系统 ...............................................................
49
第 100 章总则
第 101 节通则
101.1 范围
1．本规范适用于浙江省各级公路养护工作中大、中修工程项目的施工和管理。
2．本公路养护规范适用于公路养护的路基、路面、桥涵、隧道、交通安全设施、绿化及 附属设施等工程。
101.2 标准与规范
1．在公路养护工程中采用的材料、设备与工艺，应符合本技术规范及本规范引用的其它 标准与规范的相应要求。
2．本规范引用的国家和浙江省的标准与规范如下：
a．《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）
b．《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ 073.1-2001）
c．《公路沥青混凝土路面养护技术规范》（JTJ 073.2-2001）
d．《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）
e．《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2004）
f．《公路交通安全设施质量抽样及判定》（JT/T 495-2004）
g．浙江省《交通养护工程工程量清单计价规范》（DB33/T751-2009）
3．本规范引用的国家和行业现行有关标准、规范和规程，承包人应自备并在养护工程中 应用。
4．本规范编写，分别按章、节、小节、条、款、项、目序列表达。
示例：100 章、201 节、301.01 小节、401.01-1 条、501.01-1（1）款、601.01-1a 项、-1（1）a（a）目……。
101.3 承包人的施工机械
1．为确保养护工程的质量和进度，养护工作应以机械化养护作业为主。
2．用于公路大中修养护项目工程的一切养护机械，必须类型齐全、配套完整、状况良好 并能满足大中修工程养护的质量要求。
3．承包人在投标书中承诺的养护机械设备计划，必须严格执行。承包人应在发包人规定 的时间内将计划内所列的养护机械设备运至现场。没有发包人的书面同意，承包人不得将 养护机械运出工地。
50
4．为了养护作业的安全和便于管理，养护机械外表必须按标准涂以橘黄色，且按标准安 装黄色指示警灯。
101.4 税金和保险（同小修保养）
101.5 各支付项的范围
1．承包人应得到并接受合同规定的报酬，作为实施各养护工程项目中所需提供的 一切劳务（包括劳务的管理）、材料、施工机械及其它事务的充分支付。
2．除非另有规定，工程量清单中各支付子目所报的单价或总额，都应该认为是该 支付子目全部作业的全部报酬。包括所有劳务、材料和设备的提供、运输、安装和维修、责任和义务等费用，均应认为已计入工程量清单标价的各工程子目中。
3．工程量清单中承包人有未列入的子目，其费用应认为已包括在相关的工程子目 的单价和总额价中，不再另行支付。
101.7 计量与支付
属履行 101 节各项要求的，除 101.04 小节按下述规定办理外，其它不另单独计量与 支付。
1．计量
（1）承包人按合同条款办理的工程一切险和第三方责任险，以工程量清单第 100 章（扣除工程一切险和第三方责任险的保险费）至第 1000 章的合计金额为基数，乘上 招标文件规定的保险费率计算，以总额计。
（2）承包人为本合同工程工作的所有人员投保人身意外伤害保险，其费用以总额计。
（3）承包人应该缴纳的所有税金，由承包人摊入各相关工程子目的单价和费率之 中，不单独计量。
2．支付
合同条款中规定的“工程一切险”、“第三方责任险”和“人身意外伤害险”的保险
费，将根据保险公司的保单经发包人签证后支付。如果由发包人统一与保险公司办理上
述三项保险，则由发包人扣回。
3.支付子目
| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| 101-1；（101-1） | 保险费 | |
| -a；（-a） | 按合同条款规定，提供建筑工 程一切险 | 总额 |
| -b；（-b） | 按合同条款规定，提供第三方 责任险 | 总额 |
| -c；（-c） | 按合同条款规定，人身意外伤 害险 | 总额 |
51
注：本规范支付子目表的“子目号”中，带有括号的子目号为浙江省《交通养护工程工程量 清单计价规范》（DB33/T751-2009）中与之相对应的“细目号”。
第 102 节工程管理
102.13 计量与支付
1．计量
（1）竣工文件应按规定要求和工程规模以总额计量。计价中应包括记录文件资料（含各 项原始记录、施工纪录等）；积累、保存和复印；按规定进行编制和提交等相关工作内容。（2）施工环保费指施工期的环保措施费，应按规定要求和环保措施计算，以总额计。计 价中应包括施工场地硬化、扬尘控制、控制噪声、施工水土保持、合理排污等一切与施工 环保有关的作业。
（3）交通安全管理费指施工期采取必要交通安全措施的费用，按规定和要求计算以总额 计。计价中应包括安全设施的安装、拆除、移动、养护，专业安全人员的配备等作业和需 要的相应费用。
2．支付
（1）竣工文件的编制按总额经监理人验收合格后支付。
3 ．支付子目
| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| 102- 1 ；(101- 1) | 竣工文件 | 总额 |
| 102-2；(-a ) | 施工环保费 | 总额 |
| 102-3 ；(-b) | 交通安全管理费 | 总额 |
| 102-4；(-c ) | 安全生产费 | 总额 |
52
第 103 节临时工程与设施
103.04 计量与支付
1．计量
（1）临时道路、桥梁、渡口、码头、等修建、养护与拆除，根据临时工程类型、使用性 质、规格与时间，按规定要求、沿线交通状况、工程规模需要和施工组织设计等以总额计 量。计价中应包括为工程建设过程中必须修建的相应临时道路、桥梁、码头及与此相关的 安全设施的修建养护；相应的原有道路、桥梁、码头的养护和交通维护；以及临时设施的 拆除与清理等相关作业。
（2）临时工程用地按规定要求、工程规模需要和施工组织等按平方米计算临时用地数量。计价中应包括承包人办公和生活用地、仓库与料场用地、预制场地、借土场地及临时堆土 场、工地试验室用地、临时道路用地等以及用地退还前恢复到使用前状况的费用。（3）临时供电设施架设、拆除、维修，按规定要求、工程规模需要和施工组织等计算以 总额计量。计价中应包括：为实施工程的电网电供应与分配所需设备的安装、连接、操作 等；工程所需要的发电机组等后备电源配备、连接、操作、燃料供应等；建立临时供配电 系统向供电部门缴纳有关费用；供配电系统的维修和维护；发电设备的维修和维护；发电 与供配电系统设备的拆除等相关作业和费用。
（4）电信设施的提供、维修与拆除，按规定要求、工程规模需要和施工组织等计算以总 额计量。计价中应包括：电话、传真、网络等电信设施的修建、连接、安装和维修；电信 费用的缴纳以及电信设施的拆除等相关作业及费用。
（5）供水与排污设施，按规定要求、施工和生活需要、施工组织等计算以总额计量。计 价中应包括：施工和生活用水设施的提供、安装和保养；施工和生活排污设施的提供、安 装、维修和管理以及排污设施的拆除等相关作业。
2．支付
103-1 项在相应临时工程完工，经监理人验收合格后分期计量。
支付子目
| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| 103-3 ；(103-3) | 临时供电设施架设、拆除、维修 | 总额 |
| 103-5 ；(103-5) | 供水与排污设施 | 总额 |
53
第 104 节承包人驻地建设
104.05 计量与支付
1．计量
驻地建设应按规定要求、施工和生活需要、施工组织等计算以总额计量。驻地建设应包括
承包人办公室、住房及生活区建设与管理；车间与工作场地、仓库、料场及拌和场地建设
与管理；工地试验室建设与管理；医疗卫生的提供与消防设施的配制以及驻地设施的维护
与完工后的全部拆迁等相关作业。
2．支付
104 项所报总额价经监理人验收合格后分期计量。
3．支付子目
| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| 104- 1 ；(104- 1) | 承包人驻地建设 | 总额 |
注：发包人可根据实际情况，确定是提供驻地建设费还是免费提供驻地，养护合同承包期
结束后由承包人归还。
第 200 章路基
第 209 节锚杆
208.04 计量与支付
1．计量
（1）锚杆入岩费根据设计图示尺寸以 m 计量。
（2）锚杆制作安装根据设计图示尺寸以 t 计量。
2．支付
按上述规定计量计算的实际数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、
运行维护以及一切为完成本项工程所必需的材料、劳力、设备、运输等全部费用。3．支付子目
| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| 209 | 锚杆 | |
| 209-1 | 锚杆入岩费 | m |
| 209-2 | 锚杆制作安装 | t |
54
第 700 章绿化及环境保护设施 第 702 节绿化补植
范围
本节工作为按图纸要求或监理人指示在绿化区域内铺设表土的层面上撒播草种或铺植草皮
和需要补栽花卉的地方进行绿化补植，以及布设喷灌设施等绿化养护作业。
材料
1．草种
草种应注明品种、品系、产地、生产单位、采收年份、纯净度及发芽率，不得有病虫害。
其纯度和萌发率均应达到 90%以上。
2．草皮
种植草皮应具有耐旱、耐涝、容易生长、蔓面大、根部发达、茎低矮强壮和多年生长的特
性。
3．肥料
（1）应优先使用经过沤制的农家肥。
（2）使用化肥应是标准农用袋装化肥，其氮、磷、钾的含量应根据施工季节和土壤肥力 状况选定。
（3）混合肥料由 10%的有机肥、20%的化肥、70%的表土，均匀拌和而成。有效营养成分 符合要求的液体化肥也可使用。
4．种植或养护花卉用水应无油、酸、碱、盐或其它对花卉生长有害的物质，并应符合《农 田灌溉水质标准》（GB 5084-1992）的要求。
施工要求
1．撒播草种
（1）草籽撒播一般情况下每 1000m2 平地面不少于 6kg，坡地面不少于 9kg。
（2）将采用的草籽和混合肥料拌和，均匀地撒播到已准备好的表土区内。也可在播种前 不多于 48h 内施肥，使肥料深入到表土层内，化肥的施肥量每 1000m2 不少于 70kg。（3）应在规定的播种季节正常播种、施肥和覆盖。如未能在规定的要求季节施工，则应 在生长季节进行播种、施肥和覆盖，并不应在刮风天播种，也不应在过湿、或未经耕作的 土地播种。
2．铺植草皮
（1）铺植草皮和撒播草种应在适宜季节和草种类型应符合下列规定进行：a．冷季型草播种宜在秋季进行，也可在春、夏季进行。
b．茎枝栽植暖季型草播种宜在夏季和多雨季节进行。
c．植生带、铺砌草块或草卷，四季均可。
55
（2）所有草皮在采集场地挖移前，应进行花卉病害及昆虫传染的检疫和对草皮的检查，同意挖移的草皮，并不意味着最后的验收。
（3）草皮块运输时宜用木板置放 2～3 层，保护好根系。移植发育充分、并有足够根系 的草皮时，装卸中应防止破碎。
（4）草皮铺植可铺成条状方格。除平铺外，在边坡较高较陡之处也可自坡脚向上钉铺，用小木桩或竹签将草皮钉固于边坡上。铺植的形式可采用叠铺或方格式铺植。铺植后应进
行喷灌浇水。
3．绿地喷灌管道
喷灌管道及闸阀、水表、洒水栓等应按设计图纸的要求进行敷设或埋置。
4．补植乔木
（1）补植的乔木应与周边的树种相一致，穴、槽符合种植的设计要求。乔木应选用根系 发达，生长茁壮，无病害，规格及形态符合设计要求。
（2）花卉挖掘、包装应符合《城市绿化和园林绿地用花卉材料—木本苗》（CJ/934）的规 定。
（3）裸根乔木长途运输时，应覆盖并保持根系湿润。裸根花卉自起苗开始暴露时间不宜 超过 8h，必须当天种植。当天不能种植的花卉应进行假植。
5．补植灌木
（1）补植的乔木应是根系发达，生长茁壮，无病害，规格及形态符合设计要求。（2）补植穴、槽的定点应符合设计要求。
（3）补植的花卉材料的整形修剪符合设计要求。
（4）花卉挖掘、包装应符合《城市绿化和园林绿地用花卉材料—木本苗》（CJ/134）的规 定。
（5）裸根花卉自起苗开始暴露时间不宜超过 8h，必须当天种植。当天不能种植的花卉应 进行假植。
6．补植攀缘花卉、绿篱等按灌木类要求栽植。
计量与支付
1．计量
（1）撒播草种按经监理人验收的成活草种的面积以 m2 为单位计量。
（2）铺草皮按经监理人验收的数量以 m2 为单位计量，当采用叠铺时，按叠铺程度
56
确定一叠铺系数（经监理人同意）增计面积。
（3）绿地喷灌设施按图纸所示，敷设的喷灌管道以 m 为单位计量。喷灌设施的闸阀、水 表、洒水栓等均不另行计量。
补栽绿色带按经监理人验收的数量以 m2 为单位计量。
补栽花卉按经监理人验收的数量以 m2 为单位计量。
种植盒按经监理人验收的数量以个为单位计量。
2．支付
按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下子目的工程量，其每一计量单 位，将以合同单价支付。此项支付包括施工安全、运行维护、材料、劳力、设备、运输和
养护、管理及其它为完成补植工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。3．支付子目
| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| 702 | 绿化补植 | |
| 702-10 | 补栽绿色带（四季花，含花卉更换费用。肥、水、病、虫四个 方面的养护管理，养护期用水及养护所需人材机均包括在内，养护期内业主不再承担养护所发生的各项费用） | M2 |
| 702-11 | 种植盒 33*14*18.5cm（含盒子及种植土费用） | 个 |
| 702-12 | 补植花卉时令花卉（三季花，含花卉更换费用。肥、水、病 虫四个方面的养护管理，养护期用水及养护所需人材机均包括 在内，养护期内业主不再承担养护所发生的各项费用） | 、M2 |
第 704 节绿化灌溉系统
704.04 计量与支付
1．计量
（1）地埋散射喷头根据设计图示数量按套计量；
（2）电磁阀根据设计图示数量按个计量；
（3）检修阀，DN40 根据设计图示数量按个计量；
（4）PE 给水管根据设计图示尺寸按 m 计量；
（5）GSI 智能灌溉系统，可网络控制（含 C25 砼底座费用）根据设计图示数量按套计量；（6）雨量传感器根据设计图示数量按个计量；
（7）增压泵根据设计图示数量按个计量,配套变频控制柜根据图示数量按套计量；（8）控制线根据设计图示尺寸按 m 计量。
57
2．支付
按上述规定计量计算的实际处数，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、
运行维护、开槽埋管等以及一切为完成本项工程所必需的材料、劳力、设备、运输等全部
费用。
3．支付子目
| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| 704 | 绿化灌溉系统 | |
| 704-1 | 地埋散射喷头，工作压力 0.2MPa，单个喷头流量 0.26-0.3m3/h | 套 |
| 704-2 | 电磁阀 | 个 |
| 704-3 | 检修阀，DN40 | 个 |
| 704-4 | PE 给水管 | |
| -a | dn32（含土方开挖及回填） | m |
| -b | dn50（含土方开挖及回填） | m |
| 704-5 | GSI 智能灌溉系统，可网络控制（含 C25 砼底座费用） | 套 |
| 704-6 | 雨量传感器 | 个 |
| 704-7 | 增压泵及配套变频控制柜 | |
| -a | 增压泵（额定扬程 40-50 米额定流量 10 方） | 个 |
| -b | 变频控制柜 | 套 |
| 704-8 | 控制线 | |
| -a | 控制线（1.5 平方双芯线） | m |
| -b | PVC 电缆保护管 DN25 | m |
第 705 节绿化墙照明系统
705.04 计量与支付
1．计量
（1）配电箱根据设计图示数量按台计量；
（2）LED 洗墙灯（36W，3000K，IP66)）根据设计图示数量按个计量
（3）接线盒根据设计图示数量按个计量；
（4）电源电缆设计图示尺寸按 m 计量；
（5）可挠金属管 LV5/24#根据设计图示尺寸按 m 计量；
（6）数控模块带时控功能根据设计图示尺寸按套计量；
2．支付
按上述规定计量计算的实际处数，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安
58
全、运行维护、开槽埋管等以及一切为完成本项工程所必需的材料、劳力、设备、运输等 全部费用。
3．支付子目
| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| 705 | 绿化墙照明系统 | |
| 705-1 | 配电箱 | |
| -a | PX1（含基础、接地） | 台 |
| -b | PX2（含基础、接地） | 台 |
| 705-2 | LED 洗墙灯（36W，3000K，IP66)） | 套 |
| 705-3 | 接线盒 | m |
| -a | 接线盒(防水接线盒，100*100) | m |
| -b | 接线盒(电源防水接线盒，1000W，含 DC24V 电源） | ）M3 |
| 705-4 | 电源电缆 | |
| -a | YJV-0.6/1-5*16 | m |
| -b | YJV-0.6/1-5*6 | m |
| -c | YJV-0.6/1-3*2.5 | m |
| -d | YJV-0.6/1-3*1.5 | m |
| -e | SC50 电缆保护管 | m |
| -f | PVC50 | m |
| -g | PVC20 | m |
| 705-5 | 可挠金属管 LV5/24# | m |
| 705-6 | 数控模块带时控功能 | |
| -a | 8 路 | 套 |
| -b | 4 路 | 套 |
59
60
第六章工程量清单计量规则
按照浙江省地方标准《交通建设工程工程量清单计价规范第 1 部分：公路工程》
(DB33/T628.1-2021)编制
61
第六章响应文件格式
62
目 录
一、封面
二、法人代表证明或授权委托书
三、响应函（适用于方法三）
四、诚信承诺书
五、企业资信及项目管理机构配备
六、采购文件要求供应商提交的其他响应资料 七、资格审查资料的更新（如有）
八、其他材料
63
一、封面
64
封面
工程施工采购
响应文件
项目编号：
项目名称：
供应商： （盖章）
法定代表人： （签章）
日期： 年月日
65
二、法人代表证明或授权委托书
66
法人代表证明或授权委托书
法定代表人身份证明 单位名称：
单位性质：
地 址：
成立时间： 年 月 日
经营期限：
姓名： 性别： 年龄： 职务：
系 （供应商单位名称） 的法定代表人。
特此证明。
供应商： （盖章）
日 期： 年 月 日
67
授权委托书
本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现
委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，身份证号码。以本
公司的名义参加（采购单位）工程的响应活动。代理人在响应、开启、评审过程
中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：性别：年龄：
部门：职务：
供应商：（盖章）
法定代表人：（盖章）
日期：
说明：请供应商根据实际情况选择保留《法人代表身份证明》或者《授权委托书》中的一
个，另一个删除即可。
68
三、响应函（适用于方法三）
69
响应函（适用于方法三）
致：获取采购项目信息中采购人 （采购人名称）
1、根据你方采购工程项目编号为 获取 的 获取 工程采购文件，经踏勘项 目现场和研究上述采购文件的供应商须知、合同条款、图纸、工程建设标准和其他有关文 件后，已充分理解并掌握了本工程采购的全部情况。我方承诺愿以采购人提供的控制价内 全部内容作为我方报价，并以此为基数乘以（1-下浮率）为成交价,下浮率为______。并按 上述图纸、合同条款、工程建设标准等条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何 质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核全部采购文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
3、一旦我方成交，我方保证按合同协议书中规定的工期 内完成，确保工程质量 达到 等级并移交全部工程。
4、如果我方成交，我方将按照采购文件要求递交履约担保。
5、我方同意所提交的响应文件在“供应商须知”第十四条规定的响应有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。如果在响应有效期内撤回响应，响应保证金将全 部被没收。
6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同 文件组成部分。
7、□我方数额为人民币（大写）元的保证金已递交。
□我方已列入《舟山市投标保证金联保企业名单》，已领取《舟山市工程建设项目 投标保证金联保证》，额度满足采购文件规定且在有效期内。
备注：请在对应的方式前面打勾√
供应商： （盖章）单位地址：
法定代表人： （签章）
邮政编码：
电话：
传真：
开户银行名称：
开户银行帐号：
日期： 年 月 日
70
四、诚信承诺书
71
诚信承诺书
诚信承诺书
采购单位：
招标代理单位：
我（姓名）系（供应商）的法定代表人，在参加（工程名 称）的响应过程中以公司的名义郑重承诺：
此次响应纯属本企业自行参与响应竞争，保证无被挂靠响 应、与其他企业串通响应，所有响应资料为本企业自行编制，并做好响应资料的保密工作。如被查实有被挂靠响应、与其他 企业串通响应、利用或窃取其他供应商在本次响应过程中的资 料或机密、外泄本企业任何响应资料或机密时，同意采购单位 取消本企业的响应、成交资格，响应保证金作为违约金不再要 求退还。
供应商（公章）
法定代表人（签章）
年 月 日
72
五、企业资信及项目管理机构配备
73
企业资信及项目管理机构配备
（一）投标人基本情况表
| 投标人名称 | |||||||
| 注册地址 | 邮政编码 | ||||||
| 联系方式 | 联系人 | 电话 | |||||
| 传真 | 电子邮件 | ||||||
| 法定代表人 | 姓名 | 技术职称 | 电话 | ||||
| 技术负责人 | 姓名 | 技术职称 | 电话 | ||||
| 成立时间 | 员工总人数 | ||||||
| 企业资质等级 | 其中 | 项目经理 | |||||
| 营业执照号 | 高级职称人员 | ||||||
| 注册资金 | 中级职称人员 | ||||||
| 基本账户开户银行 | 初级职称人员 | ||||||
| 基本账户账号 | 技工 | ||||||
| 经营范围 | |||||||
| 资产构成情况及投 资参股的关联企业 情况 | |||||||
| 备注 | |||||||
1、在本表后应附企业法人营业执照、施工资质证书、安全生产许可证、基本账户开
户许可证等企业资料的复印件（并加盖单位章）。
2、投标人应对所填写的内容真实性负责。
74
（2）项目管理机构配备情况表 （工程项目名称） 工程
| 姓名 | 职务 | 职 称 | 上岗资格证明 | 到 位 率 承 诺 | 同期分管项目 | ||||
| 证 书 名 称 | 级 别 | 证 号 | 专 业 | 天/月 | 个数 | 主要项 目名称 | |||
| 一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填报 内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另 附资料说明。 | |||||||||
75
（3）、拟委任的项目负责人资历表
| 姓名 | 年龄 | 专业 | |||
| 职称 | 公司单位 职务 | 拟在本标段工 程担任职务 | |||
| 毕业学校 | 年月毕业于学校专业，学制年 | ||||
| 经 历 | |||||
| 年～ 年 | 参加过的工程项目名称 | 担任何职 | 发包人及 联系电话 | ||
| 获奖情况 | |||||
| 目前任职 项目状况 | 项目名称 | ||||
| 担任职位 | |||||
| 可以调离日期 | |||||
| 备 注 | |||||
注：1、本表后应附项目负责人的身份证(身份证双面复印)、职称资格证书、以及符合性审 查条件所要求的其他相关证书(如建造师职称证书(或项目经理证书)、安全生产考核合格证 书等)。
2、本表后应附投标人所属社保机构出具的拟委任的项目负责人的社保缴费证明(近 3 个月内)或其他能够证明拟委任的项目负责人和项目技术负责人参加社保的有效证明材料。
3、项目负责人在工程建设领域中，有无行贿受贿行为构成犯罪(以通过“中国裁判文书 网”查询的结果为准)或未构成犯罪的。
4、目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。目前在具体项 目上任职，但该项目已提前完工，应附该项目发包人证明材料。
76
（4）近年完成的类似项目情况表
| 项目或指标 | 单 位 | 1 | 2 | 3 |
| 路线名称 | ||||
| 起讫桩号（标段） | ||||
| 养护里程 | km | |||
| 公路等级/行车道数 | ||||
| 路面类型 | ||||
| 路面宽度 | m | |||
| 桥梁 | m/座 | |||
| 隧道 | m/座 | |||
| 交通流量 | 辆 | |||
| 养护质量（好路率或 MQI） | % | |||
| „„„„„ | ||||
| 合同总价 | 万元 | |||
| 承包期限 | 年、月 | |||
| 发包人（主管部门） | ||||
| „„„„„ | ||||
| 备 注 |
注：1、招标人可根据养护工程项目的实际情况，调整项目或指标名称。
2、应附已完(2019 年 1 月 1 日以来)相应养护工程证明文件的清晰可辨复印件(由该养 护工程发包人或主管部门提供的证明材料)。
3、评标结束后，招标人将对前三名中标候选人的本表内容及证明材料进行公示，如发 现有弄虚作假的行为，取消中标资格，并建议主管部门予以通报。
4、若近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部 门的合法批件或其它相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
77
（4） 履约行为表
| 投 标 人 应 如 实 填 写下 列内容 | |
| 投标人应如实填写下列内容： 1.自 2021 年 1 月 1 日以来，投标人或拟委 任的项目负责人在工程建设领域中，有无行贿受贿 行为 (以中 国裁判文书网的查询结果为准，时间 以法院判决书出具的日期为准) 。 2. 在“信 用 中 国”网 站 （https:/）中是否 被列入失信被执行人名单。 | |
78
六、采购文件要求供应商提交的其他响应资料
79
采购文件要求供应商提交的其他响应资料 （本项无格式）
80
七、资格审查资料的更新（如有）
81
资格审查资料的更新（如有）
（本项无格式）
82
第七章采购人提供的工程量清单及控制价 请在附件中下载
83
第八章图纸
请在附件中下载
84
微信扫码关注
