黄金洞乡路灯安装亮化工程（第二批）磋商公告
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
黄金洞乡路灯安装亮化工程（第二批）磋商公告
1．招标条件
黄金洞乡路灯安装亮化工程（第二批）已由咸脱贫办文【2018】31号批准建设，资金来源为精准扶贫资金，招标人为咸丰县黄金洞乡人民政府，委托人为湖北永欣建设工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行竞争性磋商，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。
招标编号：HBYX-2018-79
2．采购内容与采购价格
2.1 招标内容：
设计图纸及工程量清单全部内容
2.2 招标控制价：登录即可免费查看.76元， (此预算为最高总限价，凡供应商报价超过此预算的报价文件将被视为无效报价)。
2.3 计划工期：30日历天。
3、投标人资格要求
3.1投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
3.2本次招标的要求投标人须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质或城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。项目经理须最低具备市政公用工程专业或机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格。
3.3本项目不接受联合体投标。
3.4投标人送达投标文件时须提供企业注册所在地或本项目所在地检察机关出具的企业、企业法人、项目经理的《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》。
3.5投标人自投标文件递交截止时间前六个月内未有因非法拖欠劳动者工资而受到行政处理处罚或人民法院判决的情况，若有上述情形，其投标将被拒绝。（投标人在投标文件中作出相应的承诺）。
4．资格审查方法： 本项目采用资格后审。
5. 磋商文件领取：申请人请于2018年7月23日至2018年7月27日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8时30分至12时，下午14时30分至17时30分（北京时间），持法人身份证明原件、法人委托书原件、经办人身份证、营业执照副本（三证合一）、企业资质证书副本复印件（加盖鲜章）到咸丰县武粮路如家停车场内（湖北永欣建设工程咨询有限公司咸丰分公司）处购买磋商文件。
磋商文件售价：竞争性磋商文件售价300元，售后不退。
6. 投标文件的递交
6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2018年8月3日15:00时，（咸丰县武粮路如家停车场内，湖北永欣建设工程咨询有限公司咸丰分公司二楼）。
6.2 开标时间：2018年8月3日15:00时
6.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
7. 发布公告的媒介
本次招标公告在咸丰县人民政府网、湖北省政府采购网、咸丰县公共资源交易网上发布。
8. 联系方式
招 标 人：咸丰县黄金洞乡人民政府
联 系 人：登录即可免费查看
电 话：登录即可免费查看
招标代理机构：湖北永欣建设工程咨询有限公司
地 址：咸丰县武粮路80号
联系人：登录即可免费查看
电 话：登录即可免费查看
湖北永欣建设工程咨询有限公司
2018年7月23日
1．招标条件
黄金洞乡路灯安装亮化工程（第二批）已由咸脱贫办文【2018】31号批准建设，资金来源为精准扶贫资金，招标人为咸丰县黄金洞乡人民政府，委托人为湖北永欣建设工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行竞争性磋商，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。
招标编号：HBYX-2018-79
2．采购内容与采购价格
2.1 招标内容：
设计图纸及工程量清单全部内容
2.2 招标控制价：登录即可免费查看.76元， (此预算为最高总限价，凡供应商报价超过此预算的报价文件将被视为无效报价)。
2.3 计划工期：30日历天。
3、投标人资格要求
3.1投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
3.2本次招标的要求投标人须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质或城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。项目经理须最低具备市政公用工程专业或机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格。
3.3本项目不接受联合体投标。
3.4投标人送达投标文件时须提供企业注册所在地或本项目所在地检察机关出具的企业、企业法人、项目经理的《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》。
3.5投标人自投标文件递交截止时间前六个月内未有因非法拖欠劳动者工资而受到行政处理处罚或人民法院判决的情况，若有上述情形，其投标将被拒绝。（投标人在投标文件中作出相应的承诺）。
4．资格审查方法： 本项目采用资格后审。
5. 磋商文件领取：申请人请于2018年7月23日至2018年7月27日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8时30分至12时，下午14时30分至17时30分（北京时间），持法人身份证明原件、法人委托书原件、经办人身份证、营业执照副本（三证合一）、企业资质证书副本复印件（加盖鲜章）到咸丰县武粮路如家停车场内（湖北永欣建设工程咨询有限公司咸丰分公司）处购买磋商文件。
磋商文件售价：竞争性磋商文件售价300元，售后不退。
6. 投标文件的递交
6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2018年8月3日15:00时，（咸丰县武粮路如家停车场内，湖北永欣建设工程咨询有限公司咸丰分公司二楼）。
6.2 开标时间：2018年8月3日15:00时
6.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
7. 发布公告的媒介
本次招标公告在咸丰县人民政府网、湖北省政府采购网、咸丰县公共资源交易网上发布。
8. 联系方式
招 标 人：咸丰县黄金洞乡人民政府
联 系 人：登录即可免费查看
电 话：登录即可免费查看
招标代理机构：湖北永欣建设工程咨询有限公司
地 址：咸丰县武粮路80号
联系人：登录即可免费查看
电 话：登录即可免费查看
湖北永欣建设工程咨询有限公司
2018年7月23日
微信扫码关注
