广东省三水强制隔离戒毒所修缮工程定点议价采购公告
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
广东政府采购智慧云平台电子卖场
定点议价采购公告
广东省三水强制隔离戒毒所采用定点采购议价方式实施本次采购。
一、项目信息
（一）项目名称：广东省三水强制隔离戒毒所修缮工程定点采购
（二）项目编号：DDYJ-2024-1164047
（三）预算金额：38,684.72
（四）采购需求：
| 编号 | 服务描述 | 需求描述 | 数量 | 控制单价（元） | 计 量 单 位 |
-第1页-
| 1 | 工程周期：10 工程工期总日历天数：10 安全文明施工费(元)：297.20 余泥渣土场外运输排放费(元)：0 暂列金额(元)：0 承包范围：按图纸、工程量清单所包含的范围，包 施工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安 全、包安全文明施工、包环境卫生、包竣工验收、包竣工图纸资料编制等。因施工导致弱电线路及设 备损坏或移位，施工单位需恢复原样或承担维修及 恢复所产生的相关费用。施工场内的用水、用电由 乙方自行解决，项目开工前乙方需在甲方水电管理 部门办理相关手续，用水、用电相关费用已包含在 本工程合同价中。关于工期的约定： 1、实际开 工日期以发包人或监理单位发出的开工令为准。2、因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的 计算方法为：乙方每延误总工期一天，支付500元 违约金，误期赔偿费的最高限额为合同价款的 10%，所产生的违约金在工程款中扣除，承包人 支付工期延误违约金后，不免除承包人继续完成工 程及修补缺陷的义务；总工期延误超过15天的，甲方有权单方面解除合同，并组织其他施工队伍进 场完成收尾工作，所产生的费用在乙方工程尾款中 扣除，不足部分甲方有权继续向乙方追偿；同时，甲方有权不再向乙方支付工程款，由此造成甲方的 一切损失及责任由乙方承担。 3、合同工期调整：（1）发包人未能按约定提供图纸和现场施工条 件；（2）发包人未能按约定日期支付工程预付 款、进度款，致使施工不能正常进行；（3）发包 人或其委托的工程管理咨询人未能按合同约定发出 指令或者履行批准程序，致使施工不能正常进行；（4）工程变更造成工期延误的；遇不可抗力或政 策性停工的；（6）非承包人原因停水、停电造成 停工超过合同约定时间的。（7）发包人指令暂停 施工的，暂停施工天数为顺延工期天数。（8）施 工过程中，因发包人增加或者减少工程内容、变更 施工工程的内容、标准或实施安排顺序等，引起工 期变化的，发承包双方应依据合同约定执行；合同 未约定的，应共同协商、合理调整工期。 4、工期 不顺延情形包括但不限于：（1）承包人未按照发 包人要求提供相应的管理人员、施工人员实名制资 料及施工进度计划（附横道图）等相应资料文件不 得进场施工，工期不做顺延<管理人员、施工人员 实名制资料要求包括但不限于：1.拟派管理人员（项目经理、专职安全员）的资质证书、企业聘 书、联系电话；现场联系人身份信息（名字、身份 证号码等）及联系方式2.拟派施工工人的身份信息（名字、身份证号码等）；特种作业人员需提供相 应操作资格证书。3.实名制资料需由承包人加盖公 章确认。>；（2）根据工程实际需要，要求提供施 工组织计划、安全文明施工方案等相应资料文件，承包人未提供的，不得进场施工，工期不做顺延；（3）项目实施过程中增加施工人员的，也需要提 供实名制资料，未能提供实名制资料的施工人员不 得进场作业，由此造成的进度延误由承包人自信承 担，工期不做顺延。（4）承包人材料进场需报基 建办检验，材料检验不合格的，延误工期不做补 偿。 5、工程实际竣工日期按照以下情形分部确 定：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验 收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣 工验收报告，发包人未在28天内组织施工质量竣 工验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日 期；（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使 用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。 是否需要报价前勘查现场：否 工程量清单: 是否需要项目总负责人：是 是否需要专职安全管理人员：是 | 工程内容见工程量 清单。 | 1 | 38,387.52 个 | 个 |
-第2页-
（五）议价发起时间：2024年05月20日
（六）本项目采用的是总价包干的报价方式。
二、需求信息
合同份数：5
争议处理方式：向采购单位所在地的人民法院提交诉讼解决
发票类型：增值税普通发票
三、供应商报价须知
（一）被邀请的供应商应根据议价信息的要求，在满足采购需求的前提下，于规定时间内对项目做出报价。
（二）供应商应在报价时，可通过系统提供采购需求中所要求的全部资料与数据的，应当通过系统提交。供应商不得在所上传的
附件中填写项目报价信息，如系统报价与附件材料不一致，则附件报价无效，以系统报价为准。
（三）供应商应认真核对报价信息，确保符合采购需求，并对其真实性负责。若与实际不符，一经查实，将视为弄虚作假，当次
报价无效，并按政府采购相关规定给予处理。
四、定点议价规则
（一）报价规则。
（1）供应商的报价应是总价。
（2）供应商的报价不得高于最高限价。
（二）成交规则、终止规则。
（1）成交规则：采购人接受供应商报价的，议价成交。
（2）终止规则：在定点议价公告期间，采购人因故取消采购任务；或者采购人不接受供应商报价的，议价终止。
五、项目联系方式
联系方式：戴先生 13928570138
采购单位：广东省三水强制隔离戒毒所
2024年05月20日
-第3页-
-第4页-
微信扫码关注
