维修工间L型区域改造项目招标公告（2023-JLJABB—G3269）
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
维修工间L型区域改造项目招标公告
（2023-JLJABB—G3269）
新疆沃图恒辉建设工程项目管理有限公司受某单位的委托，对维修工间L型区域改造进行公开招标，欢迎符合资格条件要求且有完成本项目相应能力的单位参加投标。
一、项目名称及内容
1、项目名称：维修工间L型区域改造
2、项目编号：2023-JLJABB—G3269
3、本项目施工投资额：69.786169万元
4、建设地点：新疆乌鲁木齐市
5、工期：30天
6、招标范围：全套施工图范围内所有内容（包含招标文件、工程量清单及补充答疑文件等）
7、工程概况：该项目建设地点在新疆乌鲁木齐市，主要包含但不限于：一是建设硬化道路;二是建设硬化广场;三是沿路安装景观灯等，具体内容详见清单及相关资料。
二、投标人的资格要求：
1、投标人必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业；
2、投标人须具备有效的资质证书，须具备市政公用工程施工总承包资质三级及以上；
3、投标人须具备有效的安全生产许可证；
4、投标人项目负责人要求：注册建造师二级及以上（市政公用工程专业）本单位注册，不接受临时注册建造师；
5、投标人业绩要求：投标人近三年(2020年1月1日-至今)完成的类似工程施工业绩不少于2项（须提供中标通知书和施工合同和竣工验收表）；
6、投标人非外资独资或外资控股企业（含港澳台），无“三资（三资指中外合资经营企业、中外合作经营企业、外商独资）”背景的书面声明（声明函须加盖单位章）；
7、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）和《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（高检会﹝2015﹞3号）的要求，凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-失信被执行人、重大税收违法失信主体-搜索栏输入单位全称-截图)；在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）-高级检索-案由-刑事案由-贪污贿赂罪，查询单位、法定代表人（查询时先输入单位点击检索后再输入法定代表人后再点检索）有行贿犯罪记录（尚在判决、裁定、刑罚期内的）（单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起，个人犯罪自刑罚执行完毕之日起至开标之前，计算行贿犯罪档案查询期限）；在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，在军队采购网（http://plap.mil.cn/）被列入供应商暂停资格列表名单中、军队采购失信名单中，有以上网站的不良行为记录的（尚在处罚期内的）将拒绝投标；
8、自治区区外企业应具有有效的外省队伍进疆备案手续或应按新疆维吾尔自治区住建厅2018年4月24日发布的《关于进一步推动自治区建筑市场统一开放的通知》的规定，登录新疆建筑市场监管和诚信信息一体化平台（简称新疆工程建设云，网址：http://jsy.xjjs.gov.cn），注册报送企业基本信息和人员信息；
9、其他说明：（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效；
10、本项目不接受联合体投标。
三、报名起止时间和领取招标文件时间及地点
凡有意投标的企业，请于2023年07月14日至2023年07月20日（上午10:00-14:00分，下午15:00-19:00分，节假日除外），请携带法人授权委托书、被授权代理人身份证原件及复印件以及投标人的资格要求的所有内容，以上资料的原件及复印件1份加盖单位章，到新疆沃图恒辉建设工程项目管理有限公司（新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路绿地中心领 海大厦1305室）报名及购买招标文件；招标文件售价：200元/份（售后不退，报名资料不全者一概拒绝报名）。
四、投标文件递交截止时间、开标时间、地点
2023年08月03日上午11时00分（北京时间），开标地点：新疆沃图恒辉建设工程项目管理有限公司（新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路绿地中心领 海大厦1305室）。
五、招标公告发布媒体
本公告同步在军队采购网（https://www.plap.cn/）和中国招标投标公共服务平台（http://cebpubservice.com）发布（如军队采购网与中国招标投标公共服务平台不一致时，以中国招标投标公共服务平台为准）。
六、联系方式
招标人：某单位
联系人：登录即可免费查看
联系电话：登录即可免费查看
详细地址：新疆乌鲁木齐市
招标代理机构：新疆沃图恒辉建设工程项目管理有限公司
联系人：登录即可免费查看
联系电话：登录即可免费查看
详细地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路绿地中心领 海大厦1305室
2023年7月14日
（2023-JLJABB—G3269）
新疆沃图恒辉建设工程项目管理有限公司受某单位的委托，对维修工间L型区域改造进行公开招标，欢迎符合资格条件要求且有完成本项目相应能力的单位参加投标。
一、项目名称及内容
1、项目名称：维修工间L型区域改造
2、项目编号：2023-JLJABB—G3269
3、本项目施工投资额：69.786169万元
4、建设地点：新疆乌鲁木齐市
5、工期：30天
6、招标范围：全套施工图范围内所有内容（包含招标文件、工程量清单及补充答疑文件等）
7、工程概况：该项目建设地点在新疆乌鲁木齐市，主要包含但不限于：一是建设硬化道路;二是建设硬化广场;三是沿路安装景观灯等，具体内容详见清单及相关资料。
二、投标人的资格要求：
1、投标人必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业；
2、投标人须具备有效的资质证书，须具备市政公用工程施工总承包资质三级及以上；
3、投标人须具备有效的安全生产许可证；
4、投标人项目负责人要求：注册建造师二级及以上（市政公用工程专业）本单位注册，不接受临时注册建造师；
5、投标人业绩要求：投标人近三年(2020年1月1日-至今)完成的类似工程施工业绩不少于2项（须提供中标通知书和施工合同和竣工验收表）；
6、投标人非外资独资或外资控股企业（含港澳台），无“三资（三资指中外合资经营企业、中外合作经营企业、外商独资）”背景的书面声明（声明函须加盖单位章）；
7、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）和《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（高检会﹝2015﹞3号）的要求，凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-失信被执行人、重大税收违法失信主体-搜索栏输入单位全称-截图)；在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）-高级检索-案由-刑事案由-贪污贿赂罪，查询单位、法定代表人（查询时先输入单位点击检索后再输入法定代表人后再点检索）有行贿犯罪记录（尚在判决、裁定、刑罚期内的）（单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起，个人犯罪自刑罚执行完毕之日起至开标之前，计算行贿犯罪档案查询期限）；在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，在军队采购网（http://plap.mil.cn/）被列入供应商暂停资格列表名单中、军队采购失信名单中，有以上网站的不良行为记录的（尚在处罚期内的）将拒绝投标；
8、自治区区外企业应具有有效的外省队伍进疆备案手续或应按新疆维吾尔自治区住建厅2018年4月24日发布的《关于进一步推动自治区建筑市场统一开放的通知》的规定，登录新疆建筑市场监管和诚信信息一体化平台（简称新疆工程建设云，网址：http://jsy.xjjs.gov.cn），注册报送企业基本信息和人员信息；
9、其他说明：（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效；
10、本项目不接受联合体投标。
三、报名起止时间和领取招标文件时间及地点
凡有意投标的企业，请于2023年07月14日至2023年07月20日（上午10:00-14:00分，下午15:00-19:00分，节假日除外），请携带法人授权委托书、被授权代理人身份证原件及复印件以及投标人的资格要求的所有内容，以上资料的原件及复印件1份加盖单位章，到新疆沃图恒辉建设工程项目管理有限公司（新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路绿地中心领 海大厦1305室）报名及购买招标文件；招标文件售价：200元/份（售后不退，报名资料不全者一概拒绝报名）。
四、投标文件递交截止时间、开标时间、地点
2023年08月03日上午11时00分（北京时间），开标地点：新疆沃图恒辉建设工程项目管理有限公司（新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路绿地中心领 海大厦1305室）。
五、招标公告发布媒体
本公告同步在军队采购网（https://www.plap.cn/）和中国招标投标公共服务平台（http://cebpubservice.com）发布（如军队采购网与中国招标投标公共服务平台不一致时，以中国招标投标公共服务平台为准）。
六、联系方式
招标人：某单位
联系人：登录即可免费查看
联系电话：登录即可免费查看
详细地址：新疆乌鲁木齐市
招标代理机构：新疆沃图恒辉建设工程项目管理有限公司
联系人：登录即可免费查看
联系电话：登录即可免费查看
详细地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路绿地中心领 海大厦1305室
2023年7月14日
微信扫码关注
